2024版建设工程施工总价合同示范文本.docxVIP

2024版建设工程施工总价合同示范文本

本合同目录一览

第一条合同订立

1.1合同当事人

1.2合同标的

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

1.5合同履行期限

1.6合同履行地点

1.7合同价款

1.8付款方式

1.9付款时间

1.10预付款

1.11保证金

1.12付款条件

1.13付款责任

1.14付款纠纷解决

第二条工程内容

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程施工范围

2.6工程施工图纸

2.7工程变更

2.8工程进度

2.9工程质量

2.10工程验收

第三条施工组织

3.1施工单位资质

3.2施工单位人员

3.3施工单位设备

3.4施工现场管理

3.5施工方案

3.6施工图纸会审

3.7施工技术交底

3.8施工安全

3.9施工环境保护

第四条工程进度

4.1进度计划

4.2进度调整

4.3进度保证措施

4.4进度延误责任

4.5进度违约金

第五条工程质量

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量保证措施

5.4质量验收

5.5质量问题处理

第六条工程变更

6.1变更范围

6.2变更程序

6.3变更价格

6.4变更工期

6.5变更责任

第七条工程验收

7.1验收标准

7.2验收程序

7.3验收时间

7.4验收责任

7.5验收争议解决

第八条工程保险

8.1保险范围

8.2保险金额

8.3保险期限

8.4保险费用

8.5保险责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

9.4争议解决费用

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约金

10.4违约赔偿

第十一条合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

第十二条合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后果

第十三条合同解除或终止后的处理

13.1工程结算

13.2付款结算

13.3违约责任

13.4争议解决

第十四条其他

14.1合同附件

14.2合同变更

14.3合同解除

14.4合同终止

14.5合同争议解决

14.6合同生效

14.7合同备案

14.8合同附件清单

第一部分：合同如下：

第一条合同订立

1.1合同当事人

1.1.1承包人名称、住所、法定代表人、联系电话、开户银行及账号

1.1.2业主名称、住所、法定代表人、联系电话、开户银行及账号

1.2合同标的

1.2.1工程名称、地点、规模

1.2.2工程类型、施工范围

1.2.3工程施工图纸及编号

1.3合同签订日期

1.4合同生效日期

1.5合同履行期限

1.5.1签订合同后X日内开工

1.5.2工期自开工之日起X个月内完成

1.6合同履行地点

1.7合同价款

1.7.1合同总价为人民币万元整

1.7.2合同价款支付方式及时间

1.8付款方式

1.8.1预付款：合同签订后X日内支付合同价款的X%

1.8.2进度款：按工程进度支付，每月支付合同价款的X%

1.8.3结算款：工程竣工验收合格后X日内支付合同价款的X%

1.9付款时间

1.9.1预付款支付时间：合同签订后X日内

1.9.2进度款支付时间：每月X日前

1.9.3结算款支付时间：竣工验收合格后X日内

1.10预付款

1.10.1预付款金额为合同价款的X%

1.10.2预付款抵扣进度款

1.11保证金

1.11.1保证金金额为合同价款的X%

1.11.2保证金退还条件

1.12付款条件

1.12.1付款条件应符合国家有关法律法规及政策规定

1.12.2付款条件应符合合同约定

1.13付款责任

1.13.1承包人负责按合同约定时间向业主提供付款申请及相关资料

1.13.2业主应在合同约定时间内支付款项

1.14付款纠纷解决

1.14.1双方应友好协商解决付款纠纷

1.14.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第二条工程内容

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

2.5工程施工范围

2.6工程施工图纸

2.7工程变更

2.7.1变更范围：包括工程量、施工内容、施工时间等

2.7.2变更程序：变更需经双方协商一致，签订书面变更协议

2.8工程进度

2.8.1进度计划：双方应根据合同约定制定工程进度计划

2.8.2进度调整：如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划

2.9工程质量

2.9.1质量标准：应符合国家及行业标准

2.9.2质量检验：应进行