2024版水电工程施工协议范例.docxVIP

2024版水电工程施工协议范例

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.工程设计及施工图纸

3.1设计单位

3.2施工图纸

3.3设计变更

4.工程进度及工期

4.1施工进度安排

4.2工期

4.3进度调整

5.施工材料及设备

5.1材料供应

5.2设备租赁

5.3材料及设备质量要求

6.施工质量及验收

6.1质量标准

6.2验收程序

6.3质量保证期

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任

7.2环境保护措施

7.3事故处理

8.付款方式及进度

8.1付款方式

8.2付款进度

8.3付款条件

9.合同变更及解除

9.1变更程序

9.2解除条件

9.3解除程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决期限

12.合同生效及终止

12.1生效条件

12.2生效日期

12.3终止条件

12.4终止程序

13.其他约定事项

13.1知识产权

13.2必威体育官网网址条款

13.3其他约定

14.合同附件

14.1设计图纸

14.2材料清单

14.3付款计划

14.4其他附件

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方基本信息

施工方名称：水电工程有限公司

施工方住所：省市区街道号

施工方法定代表人：

施工方营业执照号码：X05

1.2业主方基本信息

业主方名称：水利工程管理局

业主方住所：省市区街道号

业主方法定代表人：

业主方营业执照号码：X876543210987654

2.工程概况

2.1工程名称

水电枢纽工程

2.2工程地点

省市县镇

2.3工程规模

水库总库容：亿立方米

发电装机容量：万千瓦

2.4工程类型

水利枢纽工程

3.工程设计及施工图纸

3.1设计单位

水利设计研究院

3.2施工图纸

施工图纸按照设计单位提供的必威体育精装版版本执行

3.3设计变更

设计变更由设计单位负责提出，经业主方和施工方确认后实施

4.工程进度及工期

4.1施工进度安排

施工进度按照施工组织设计执行，分阶段完成

4.2工期

总工期为个月

4.3进度调整

因不可抗力或业主方原因导致工期延误，经双方协商一致后可调整工期

5.施工材料及设备

5.1材料供应

主要材料由业主方统一采购，施工方负责材料运输及进场

5.2设备租赁

施工所需大型设备由施工方自行租赁，租赁合同单独签订

5.3材料及设备质量要求

材料及设备应符合国家及行业标准，满足工程需求

6.施工质量及验收

6.1质量标准

施工质量应符合国家及行业标准，达到优良等级

6.2验收程序

工程分阶段验收，每阶段验收合格后方可进入下一阶段施工

6.3质量保证期

工程质量保证期为工程竣工验收合格之日起年

7.安全生产及环境保护

7.1安全生产责任

施工方负责施工现场的安全生产，确保施工安全

7.2环境保护措施

施工过程中应采取有效措施，防止环境污染，保护生态环境

7.3事故处理

发生安全事故，施工方应立即采取救援措施，并及时报告业主方及相关部门

8.付款方式及进度

8.1付款方式

工程款支付采用分阶段支付方式，包括预付款、进度款和结算款

8.2付款进度

1）预付款：合同签订后个工作日内支付，金额为合同总额的%

2）进度款：根据工程进度，每月支付一次，每次支付金额为上月已完成工程量价值的%

3）结算款：工程竣工验收合格后个工作日内支付，金额为合同总额减去已支付款项

8.3付款条件

付款条件包括工程进度达到约定节点、工程质量合格、相关手续完备等

9.合同变更及解除

9.1变更程序

合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议

9.2解除条件

1）因不可抗力导致合同无法履行

2）一方严重违约，另一方有权解除合同

3）法律法规规定的其他解除条件

9.3解除程序

合同解除需以书面形式通知对方，并按照法律法规及合同约定处理后续事宜

10.违约责任

10.1违约情形

1）一方未按约定履行合同义务

2）一方违反合同约定导致工程质量不合格

3）一方违反合同约定导致工程延期

10.2违约责任

违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等

10.3违约赔偿

违约赔偿金额由双方协商确定，或由仲裁机构或人民法院判决

11.争议解决

11.1争议解决方式

争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼

11.2争议解决机构

争议解决机构为仲裁委员会或人民法院

11.3争议解决期限

争议解决期限为自争议