2024版必威体育精装版足球场建设工程施工合同.docxVIP

2024版必威体育精装版足球场建设工程施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

1.2合同双方法定代表人及联系方式

2.合同标的及范围

2.1工程名称及地点

2.2工程规模及建设内容

2.3工程施工期限

3.工程设计及图纸

3.1设计单位及设计资质

3.2设计图纸及技术文件

3.3设计变更及洽商

4.施工组织设计

4.1施工方案及施工工艺

4.2施工进度计划

4.3施工安全及文明施工

5.施工材料及设备

5.1材料及设备供应单位

5.2材料及设备质量要求

5.3材料及设备验收及保管

6.施工进度及验收

6.1施工进度控制

6.2工程验收及合格标准

6.3验收报告及资料

7.工程造价及支付

7.1工程造价及计价方式

7.2工程款支付方式及时间

7.3预付款及结算

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约行为及认定

9.2违约责任及赔偿

9.3违约争议处理

10.不可抗力

10.1不可抗力事件及认定

10.2不可抗力事件处理

10.3不可抗力争议处理

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后的处理

12.合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.合同附件

13.1设计图纸及技术文件

13.2施工组织设计及施工方案

13.3合同双方签字盖章页

14.其他约定事项

14.1合同双方协商一致的其他事项

14.2合同双方认为需要约定的其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

甲方：足球俱乐部

地址：省市区路号

乙方：建筑工程有限公司

地址：省市区路号

1.2合同双方法定代表人及联系方式

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

第二条合同标的及范围

2.1工程名称及地点

工程名称：足球场建设工程

地点：省市区路号

2.2工程规模及建设内容

工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积5000平方米

建设内容：足球场场地建设、观众席建设、照明系统、排水系统等配套设施

2.3工程施工期限

施工期限：自合同签订之日起12个月

第三条工程设计及图纸

3.1设计单位及设计资质

设计单位：建筑设计研究院

设计资质：甲级

3.2设计图纸及技术文件

设计图纸及技术文件按照甲方提供的场地条件及建设要求进行设计，并由设计单位提供。

3.3设计变更及洽商

设计变更需经双方协商一致，并由设计单位出具变更通知单。洽商事宜由甲方、乙方及设计单位共同参与。

第四条施工组织设计

4.1施工方案及施工工艺

施工方案及施工工艺由乙方根据设计图纸及现场实际情况制定，经甲方确认后方可实施。

4.2施工进度计划

施工进度计划由乙方制定，经甲方审核通过后执行。

4.3施工安全及文明施工

乙方应确保施工安全，严格按照国家及行业标准进行文明施工。

第五条施工材料及设备

5.1材料及设备供应单位

材料及设备供应单位由乙方选定，并经甲方同意。

5.2材料及设备质量要求

材料及设备质量应符合国家及行业标准，乙方应提供相关质量证明文件。

5.3材料及设备验收及保管

材料及设备到货后，由甲方、乙方及监理单位共同进行验收。验收合格后，由乙方负责保管。

第六条施工进度及验收

6.1施工进度控制

乙方应按照施工进度计划进行施工，如因特殊情况需调整进度，应提前向甲方报告。

6.2工程验收及合格标准

工程验收分为分项验收和竣工验收，验收合格标准应符合国家及行业标准。

6.3验收报告及资料

验收完成后，乙方应向甲方提交验收报告及相关资料。

第七条工程造价及支付

7.1工程造价及计价方式

工程造价按照国家及地方相关规定进行计算，计价方式为单价合同。

7.2工程款支付方式及时间

工程款支付方式为分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。

7.3预付款及结算

合同签订后，甲方应在5个工作日内向乙方支付预付款，预付款比例为合同总价的10%。工程结算完成后，甲方应在收到乙方提交的结算报告后15个工作日内支付尾款。

第一部分：合同如下：

第八条争议解决

8.1争议解决方式

合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方同意，争议解决可以提交至省市仲裁委员会仲裁。

8.3争议解决程序

提交仲裁的，应按照省市仲裁委员会的仲裁规则进行。

第九条违约责任

9.1违约行为及认定

违约行为包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、材料供应不及时、违反合同约定的付款义务等