配电安装工程施工合同2024年.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

配电安装工程施工合同2024年

合同目录

第一章：合同基本信息

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3签订双方信息

第二章：工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程范围与内容

第三章：合同价款与支付方式

3.1合同总价

3.2付款条件

3.3付款进度安排

第四章：工程质量与验收标准

4.1质量要求

4.2验收程序

4.3质量保证期限

第五章：施工期限与进度安排

5.1开工日期

5.2竣工日期

5.3进度计划与调整

第六章：甲乙双方的权利与义务

6.1甲方的权利与义务

6.2乙方的权利与义务

第七章：工程变更与签证

7.1变更程序

7.2变更费用

7.3签证管理

第八章：违约责任

8.1违约认定

8.2违约处理

8.3赔偿范围

第九章：争议解决方式

9.1协商解决

9.2仲裁或诉讼

第十章：合同的生效、变更与终止

10.1生效条件

10.2变更程序

10.3终止条件

第十一章：附则

11.1合同解释权

11.2补充协议

11.3其他约定

签字栏：

甲方代表签字：______

乙方代表签字：______

签订日期：______

签订地点：______

合同编号______

第一章：合同基本信息

1.1合同名称

配电安装工程施工合同。

1.2合同编号

本合同编号为：______。

1.3签订双方信息

甲方（委托方）：，地址：，法定代表人：______。

乙方（施工方）：，地址：，法定代表人：______。

第二章：工程概述

2.1工程名称

本工程名称为：______。

2.2工程地点

工程地点位于：______。

2.3工程范围与内容

工程范围及内容包括但不限于配电设备的安装、调试及相关配套工程，具体详见附件一。

第三章：合同价款与支付方式

3.1合同总价

本工程合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。

3.2付款条件

甲方应根据乙方工程进度，按照合同约定的条件支付相应款项。

3.3付款进度安排

具体付款进度安排如下：

预付款：合同签订后______日内支付合同总价的______%；

进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例为______；

竣工款：工程竣工验收合格后______日内支付至合同总价的______%；

质保金：合同总价的______%作为质保金，在质保期满后______日内支付。

第四章：工程质量与验收标准

4.1质量要求

乙方应保证工程质量达到国家及行业相关标准，并符合甲方要求。

4.2验收程序

工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______日内组织验收。

4.3质量保证期限

工程质量保证期限为竣工验收合格之日起______年。

第五章：施工期限与进度安排

5.1开工日期

本工程开工日期预定为：______。

5.2竣工日期

工程预定竣工日期为：______。

5.3进度计划与调整

乙方应根据合同约定制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整进度计划。

第六章：甲乙双方的权利与义务

6.1甲方的权利与义务

甲方有权对工程进度和质量进行监督；

甲方应按合同约定支付工程款项。

6.2乙方的权利与义务

乙方应按照合同约定完成工程施工；

乙方应保证施工安全，承担施工过程中的安全责任。

第六章的3级目录内容可根据具体工程特点和双方协商进一步细化。

以上为合同前半部分内容，后续章节将根据双方协商继续完善。

第七章：工程变更与签证

7.1变更程序

任何工程变更必须由甲方书面提出，并经乙方同意后，双方应签订书面变更协议。

7.2变更费用

因变更引起的费用增减，由双方根据实际工程量和合同约定的单价进行核算。

7.3签证管理

乙方应妥善保存所有工程变更的签证记录，并在工程竣工时提交甲方审核。

第八章：违约责任

8.1违约认定

如一方未能履行合同义务或履行合同义务不符合约定，视为违约。

8.2违约处理

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.3赔偿范围

赔偿范围包括因违约造成的直接损失和合理的间接损失。

第九章：争议解决方式

9.1协商解决

合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。

9.2仲裁或诉讼

协商不成时，可提交双方认可的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第十章：合同的生效、变更与终止

10.1生效条件

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

10.2变更程序

合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

10.3终止条件

合同履行完毕、双方协商一致解除或依法解除时，合同终止。

第十一章：附则

11.1合同解释权

本合同的解释权