乡村道路建设工程施工承包合同8篇.docxVIP

乡村道路建设工程施工承包合同8篇

篇1

发包方（甲方）：XXX，身份证号：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

承包方（乙方）：XXX，身份证号：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乡村道路建设工程施工承包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：乡村道路建设工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程范围：XXXXXX

4.工程规模：XXXXXX

二、承包方式

1.承包方式：包工包料，即乙方负责提供施工所需的全部材料和劳动力，并按照甲方的要求进行施工。

2.承包内容：包括但不限于道路建设、路面铺装、排水系统建设等。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。该价款为包干价，即乙方按照甲方要求进行施工，甲方按照该价款支付乙方的施工费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。

四、工期与进度

1.工期要求：乙方应在签订合同后尽快安排施工，并确保在约定工期内完成施工任务。如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，甲方同意后方可延长工期。

2.进度要求：乙方应制定详细施工进度计划，并严格按照计划施工。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理建议和要求。

五、质量与验收

1.乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。施工完成后，乙方应提交工程验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。

2.验收标准：按照《乡村道路建设工程施工质量验收规范》等相关标准执行。验收时，甲方有权对施工质量、材料使用等方面进行检查和要求。

3.验收结果：验收合格后，甲方应出具验收合格证书，并支付剩余款项。验收不合格时，乙方应按要求进行整改，并承担相应的费用。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或提出不合理要求导致乙方无法按时完工，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按照甲方要求进行施工或施工质量不符合相关标准，乙方应承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决方式

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼过程中产生的相关费用由败诉方承担。如有其他损失，双方应共同协商解决方案。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决方案，确保双方权益得到保障。

九、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：双方应对合同履行过程中涉及的国家机密、商业秘密等必威体育官网网址信息必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方泄露。

2.不可抗力：如遇不可抗力导致合同无法按时履行或无法完成施工任务时，双方应协商解决方案或采取其他补救措施。

3.双方权利与义务：双方应本着诚实守信、等价有偿的原则履行本合同约定的义务。在合同履行过程中，双方应积极沟通、相互配合，确保施工任务顺利完成。同时，双方有权对对方的违约行为提出索赔要求。

4.合同修改与补充：本合同未尽事宜或需修改补充时，双方应协商达成一致意见并签订书面协议作为本合同的补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.争议解决管辖法院：因本合同引起的争议或纠纷应由双方友好协商解决；协商不成的双方一致同意由XX法院管辖审理。

6.合同份数及持有方：本合同一式XX份，甲乙双方各持XX份具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效至工程竣工验收并结清款项后失效。

篇2

发包方（简称甲方）：__________

承包方（简称乙方）：__________

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称：__________乡村道路建设工程

二、工程地点：__________乡村地区

三、工程内容：__________乡村道路建设，包括路面硬化、排水设施、绿化带等

四、工程造价：__________元

第二条施工期限