建筑工程劳务大清包合同(带辅材)6篇.docx

建筑工程劳务大清包合同(带辅材)6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的建筑工程劳务大清包（带辅材）事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、承包方式

本次工程采用劳务大清包（带辅材）的承包方式，即乙方负责提供工程施工所需的全部劳务和辅材，并按照甲方的要求和技术标准完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.支付时间：[支付时间]

4.乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。

四、工期及进度要求

1.工期：[工期]

2.进度要求：[进度要求]

五、质量保证要求

1.乙方应当建立健全的质量保证体系，确保施工工程的质量符合合同约定和相关标准。

2.甲方有权对乙方的施工质量进行监督检验，并提出改进意见。

六、安全施工要求

1.乙方应当严格遵守安全施工规定，确保施工过程的安全。

2.甲方有权对乙方的安全施工进行监督，并提出改进意见。

七、违约责任

1.甲方和乙方应当全面履行合同义务，如一方违约，应当承担相应的违约责任。

2.因乙方违约导致甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。

3.因甲方违约导致乙方损失的，甲方应当赔偿乙方的全部损失。

八、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应当首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他部分应继续履行。

3.判决后，当事人对判决有异议的，可以在接到判决书之日起十五日内向上一级人民法院上诉。在上诉期间，不停止判决的执行。判决生效并执行完毕后，当事人不得以任何理由要求对方重新履行合同或者给予赔偿。

4.在争议解决过程中，甲方和乙方应当继续履行合同义务，以确保工程的顺利进行。如果因争议导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同或者达成新的合同协议。

5.争议解决过程中涉及的律师费、鉴定费等费用由甲方和乙方合理分担。具体分担比例由双方协商确定。如果协商不成的，由人民法院根据案件的具体情况决定。

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，本着公平、公正、诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工劳务大清包（带辅材）达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程造价：

二、承包方式及范围

1.承包方式：大清包（带辅材）

2.承包范围：本工程的所有施工内容及辅材

三、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、质量标准及验收

1.工程质量标准：优质

2.验收标准：按照《建筑工程质量验收规范》进行验收

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：大写：XX元整，小写：XX元整

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：工程竣工验收合格后XX天内支付完毕

六、甲方责任及义务

1.负责办理工程开工手续，提供施工所需的水电及辅助材料

2.负责与设计单位沟通，确保施工符合设计要求

3.负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合标准

4.负责组织工程的竣工验收，确保工程按期交付使用

5.负责支付乙方的劳务费用及购买施工所需的其他材料

6.负责处理施工期间发生的突发事件，确保施工顺利进行。如果由于甲方原因导致的停工、窝工、返工等，甲方需承担相应的责任和损失。如果由于乙方原因导致的停工、窝工、返工等，乙方需承担相应的责任和损失。如果由于不可抗力导致的停工、窝工、返工等，双方需协商解决。

7.甲方需在签订合同前向乙方提供必要的施工条件，如施工场地、施工设备、施工用水用电等。如果甲方未能按时提供施工条件，导致乙方无法按时开工或施工受到影响，甲方需承担相应的违约责任。如果乙方未能按时进场施工或施工受到影响，乙方需承担相应的违约责任。

8.甲方需按照合同约定向乙方支付劳务费