脚手架搭建热门合同样书8篇.docx

脚手架搭建热门合同样书8篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就脚手架搭建工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：脚手架搭建、拆除及保养维护

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供脚手架材料、安装及拆除所需的人工费用。

2.乙方应确保所提供的脚手架材料质量合格，安装牢固，并承担因材料质量或安装不当导致的安全事故责任。

三、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.如遇下列情况，乙方可以顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）因不可抗力因素导致工程无法继续进行。

四、工程质量

1.乙方应确保脚手架工程达到以下标准：安装牢固、结构稳定、安全可靠。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时采纳并改进。

五、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币：壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00）。该价款已包含脚手架材料费、安装及拆除费用等全部费用。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程总价款的XX%，即人民币：贰拾肆万元整（￥240,000.00）。剩余款项在工程竣工验收后一次性支付。

3.乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。

六、安全施工及保修期

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.工程保修期为一年。在保修期内，如脚手架工程出现质量问题，乙方应及时进行修复。甲方不承担任何修复费用。

七、违约责任

1.甲方如未按合同约定时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付未付金额的千分之一作为违约金。如逾期超过XX天，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方如未按合同约定时间完成脚手架安装或拆除工作，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。如逾期超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.双方如因违约造成对方损失，违约方应赔偿因此造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。

八、争议解决方式

1.双方如因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他部分。

2.争议解决期间所发生的费用由双方合理分担。具体包括诉讼费、保全费、鉴定费等费用。具体分担比例由法院根据案件具体情况判决确定。

3.双方应积极配合法院的调查取证工作，并提供相关证据材料。如有必要，双方同意接受法院的调查询问并签署相关笔录文件。

4.在争议解决过程中，双方应遵守必威体育官网网址义务，不得泄露与本案相关的任何信息。如有违反必威体育官网网址义务的，违约方应承担相应的法律责任并赔偿因此造成的损失。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的脚手架搭建工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：脚手架搭建、拆除及养护

二、合同工期

1.脚手架搭建完成时间：_________年_________月_________日

2.脚手架拆除完成时间：_________年_________月_________日

3.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

三、合同价款及支付方式

1.工程总价：人民币_________元整（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.付款时间：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；脚手架搭建完成并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的70%。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合《建筑施工脚手架安全技术规范》等相关标准。

2.验收标准：脚手架搭建完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。验收时，乙方应提供完整的验收资料。