公路道路施工合同模板8篇.docx

公路道路施工合同模板8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.工程规模：_________

二、工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、工程质量与验收

1.工程质量标准：符合相关行业标准及规范，满足甲方要求。

2.验收标准和方法：按照相关行业标准及规范进行验收，确保工程质量达到甲方要求。

3.对施工质量的异议：甲方对施工质量的异议，应以书面形式提出，乙方应予以整改。

四、合同价款与支付

1.合同价款：根据施工图纸及现场情况，结合双方协商确定。

2.支付方式：根据工程进度进行支付，具体支付时间和金额按照双方协商确定。

3.保修金：保修金按合同总金额的10%计算，竣工验收合格后支付。保修期满后，如无质量问题，一次性返还乙方。

五、材料设备供应

1.乙方应按照设计要求和施工需要，自行采购并供应所有材料设备。材料设备质量必须合格，并符合相关行业标准及规范。

2.材料设备运输：所有材料设备的运输费用由乙方承担。甲方有权对运输过程进行监督，确保材料设备安全到达施工现场。

3.材料设备保管与使用：乙方应对材料设备进行妥善保管和使用，确保施工过程中材料设备的正常运行和使用寿命。甲方有权对材料设备的保管和使用情况进行监督。

六、双方权利义务

1.甲方权利与义务：甲方有权对施工进度和质量进行监督，确保施工按照合同要求进行。甲方应按时支付施工款项，并提供必要的支持和协助。甲方应保证施工场地的整洁和有序，确保施工顺利进行。甲方应尊重乙方的劳动成果，不得擅自修改或损坏施工图纸和成品。甲方应积极配合乙方进行竣工验收，确保验收顺利进行。甲方应对施工过程中的必威体育官网网址信息必威体育官网网址。

2.乙方权利与义务：乙方有权获得合理的施工报酬和利润。乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量达到标准。乙方应按时提交施工进度报告和验收申请，确保施工按时完工并通过验收。乙方应对施工过程中的必威体育官网网址信息必威体育官网网址。乙方应积极配合甲方进行竣工验收，确保验收顺利进行。乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料设备，确保材料设备的安全和正常运行。乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工质量和进度符合要求。

七、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付施工款项或未提供必要支持和协助，导致施工无法按时进行或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的10%计算。如违约金不足以弥补乙方的损失，甲方还应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工进度或施工质量未达到标准，乙方应承担相应的违约责任。违约金按合同总金额的10%计算。如违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应承担相应的赔偿责任。同时，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失和费用。

八、保修与售后

1.保修期限：本工程保修期为一年。自竣工验收合格之日起计算。保修期满后，如无质量问题，一次性返还乙方保修金。

2.保修责任：在保修期内，乙方应对施工质量的缺陷进行无偿维修和更换。如因乙方施工质量问题导致的损失和费用由乙方承担。甲方应给予必要的支持和协助。

3.售后服务：在保修期满后，乙方应继续提供必要的售后服务和支持。如因甲方使用不当或其他原因导致的损失和费用由甲方自行承担。但乙方应积极配合甲方的维修和更换工作并提供必要的支持和协助。

九、争议解决

1.合同纠纷解决方式：本合同在履行过程中发生纠纷时双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。在诉讼过程中双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。诉讼费用由败诉方承担。同时双方应继续履行本合同中未涉纠纷的其他条款义务。如因纠纷导致合同无法继续履行或实现合同目的时双方可协商解除本合同并由违约方承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.合同争议解决的具体程序和要求：在协商过程中双方应明确表达意见和诉求并尊重对方的意见和诉求进行友好协商；协商不成时可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷；在诉讼过程中应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果；诉讼费用由败诉方承担；同时双方应继续履行本合同