总包与分包铝合金门窗的协议书6篇.docxVIP

总包与分包铝合金门窗的协议书6篇

篇1

协议签订日期：XXXX年XX月XX日

协议生效日期：XXXX年XX月XX日

协议双方：

甲方（总包方）：XXXX公司

乙方（分包方）：XXXX公司

一、协议背景

鉴于甲方在XXXX项目中的铝合金门窗工程需要分包给乙方，乙方具备相关的施工经验和资质，双方经过友好协商，达成以下协议。

二、协议范围

1.乙方负责甲方XXXX项目中的铝合金门窗工程施工，包括门窗设计、材料采购、加工制作、安装调试等全流程工作。

2.甲方负责提供门窗工程的施工图纸、技术要求及现场配合等支持。

三、协议金额及支付方式

1.工程总造价：人民币XX元整（大写：XX元整）。

2.支付方式：银行转账。具体支付节点如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

（2）门窗工程制作完成并安装调试后，甲方支付乙方工程总造价的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%，即人民币XX元整（大写：XX元整）。

四、施工工期及进度要求

1.乙方需在签订协议后XX天内进场施工。

2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划进行门窗工程的施工，确保施工进度符合项目整体要求。

3.如有施工进度延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方需确保门窗工程的施工质量符合相关标准及甲方要求。

2.门窗工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方需在收到申请后XX天内组织验收。

3.验收标准按照《铝合金门窗工程施工及验收规范》GB50203-2024执行。

4.如验收不合格，乙方需承担相应的整改费用和责任。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方需确保门窗工程施工过程中严格遵守安全施工规范，防止发生安全事故。

2.乙方需保持施工现场的整洁和有序，做到文明施工。

3.如因乙方原因造成安全事故或文明施工不达标，乙方需承担相应的责任和费用。

七、违约责任及争议解决方式

1.如有违约行为，违约方需承担相应的违约责任和费用。

2.如因协议履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就铝合金门窗承包给乙方加工制作安装，经甲乙双方协商同意，特签订本协议，以共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：铝合金门窗加工制作安装

二、承包方式

1.乙方根据甲方提供的图纸和要求进行加工制作安装。

2.甲方提供门窗的设计图纸及技术要求，乙方根据要求制作门窗。

3.乙方需确保门窗的质量符合甲方要求，并及时完成制作安装任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：根据甲方提供的门窗尺寸和数量，以及乙方给出的单价，确定合同总价。具体单价和数量详见附件。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付合同总价的30%作为预付款，门窗制作安装完成后支付剩余款项。具体支付时间和方式详见附件。

四、工期及进度要求

1.乙方需确保门窗的制作安装工期符合甲方要求，具体工期详见附件。

2.甲方有权对乙方的进度进行监督，如乙方未能按时完成制作安装任务，甲方有权扣除乙方的违约金。

五、质量保证及验收标准

1.乙方需确保门窗的质量符合甲方要求，具体质量标准详见附件。

2.甲方有权对门窗进行验收，如门窗质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或退款。

六、违约责任及赔偿标准

1.乙方未能按时完成制作安装任务，需向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。同时，甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同。

2.乙方制作的门窗质量不符合要求，需向甲方支付赔偿金，赔偿金金额为合同总价的20%。同时，甲方有权要求乙方返工或退款。

七、其他约定事项

1.乙方需确保门窗的制作安装过程中遵守相关法律法规和安全规范，如因乙方原因造成安全事故或质量问题，乙方需承担相应的法律责任。

2.本协议未尽事宜，双方可协商解决。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁或诉