建设工程施工转包合同范本与建设工程机械设备租赁安全协议7篇.docx

建设工程施工转包合同范本与建设工程机械设备租赁安全协议7篇

篇1

建设工程施工转包合同

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将其工程转包给乙方施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.承包范围：XXXXXX

5.合同工期：XXXXXX

6.质量等级：XXXXXX

7.价款及支付方式：XXXXXX

二、甲方权利和义务

1.甲方应当协助乙方办理相关手续，确保乙方能够顺利进场施工。

2.甲方应当按照合同约定支付工程款，确保乙方的合法权益得到保障。

3.甲方应当对乙方的施工进度和质量进行监督，确保工程按时、按质完成。

4.甲方应当提供必要的技术支持和指导，协助乙方解决施工中的技术问题。

5.甲方应当遵守法律法规的规定，履行合同约定的其他义务。

三、乙方的权利和义务

1.乙方应当按照合同约定完成工程施工任务，确保工程质量和进度。

2.乙方应当遵守法律法规的规定，履行合同约定的义务。

3.乙方应当对施工过程中的安全负责，采取必要的安全措施，防止事故发生。

4.乙方应当积极配合甲方的监督和管理，确保工程的顺利进行。

5.乙方应当按照合同约定提供相关的资料和证明，确保工程的合法性。

四、合同的变更和解除

1.双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可以解除合同。

3.一方根本违约，导致合同无法履行的，另一方可以解除合同。

4.合同解除后，双方应当按照合同约定履行清算义务。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。

2.如果协商无果的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应当继续履行合同中未发生争议的部分。

4.争议解决后，双方应当履行生效判决或裁定所确定的义务。

六、其他事项

1.双方应当在本合同中明确约定其他未尽事宜，以避免不必要的纠纷和损失。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工验收并结算完毕止。

4.双方应当遵守法律法规的规定，履行合同约定的其他事项。

甲方（发包方）：XXXXXX公司（盖章）

法定代表人（签字）：XXXXXX

地址：XXXXXX

电话：XXXXXX

开户行：XXXXXX

账号：XXXXXX

日期：XXXXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：XXXXXX公司（盖章）

法定代表人（签字）：XXXXXX

地址：XXXXXX

电话：XXXXXX

开户行：XXXXXX

账号：XXXXXX

日期：XXXXXX年XX月XX日

建设工程项目机械设备租赁安全协议

甲方（出租方）：XXXXXX公司

乙方（承租方）：XXXXXX公司

为了明确甲乙双方在建设工程项目机械设备租赁过程中的安全责任，保障施工安全顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下安全协议：

一、机械设备信息及租赁用途

1.机械设备名称及型号：XXXXXX

2.租赁起止时间：XXXXXX年XX月XX日至XXXXXX年XX月XX日（具体以实际租赁时间为准）

3.租赁用途：用于XXXXXX工程的建设施工。

4.机械设备所在工地位置：位于XXXXXX工地内。

5.租赁费用及支付方式：XXXXXX元/月，租金按月支付。设备进场预付一个月租金作为押金，退场前一个月付清所有租金。如因甲方原因造成停工超过10天以上的，从第11天起停收租金；如因乙方原因造成停工超过10天以上的，从第11天起恢复收取租金。租赁期间所有维修保养费用由乙方承担。如因不可抗力因素造成设备损坏或丢失的，按照设备购买价格及使用年限折旧后进行赔偿。以上费用包括设备进出场费用及日常维护保养费用等所有费用。设备使用过程中所需油料及水暖等费用由乙方承担。设备安装及拆除所需人工费由甲方承担。设备操作人员的工资由乙方

篇2

甲方（发包人）：

乙方