安徽省亳州市建筑施工合同5篇.docxVIP

安徽省亳州市建筑施工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

电话：[甲方电话]

乙方（承包方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

电话：[乙方电话]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方承包位于安徽省亳州市的建筑施工项目，经友好协商，达成如下合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]（具体详见施工图纸）。

二、工期

1.承包工期：自本合同签订之日起，共计XX日历天。如遇下列情况，工期经甲方确认后顺延：因人力不可抗拒的因素而延误工期；非乙方原因累计停工超过乙方规定的XX小时以上的；甲方同意顺延工期的其他情况。

篇2

发包方（简称甲方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX。

承包方（简称乙方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条合同工期

1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。

2.本合同工期如遇下列情况，得顺延：

（1）因人力不可抗拒因素而延误工期；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而延误工期；

（3）因乙方因施工力量不足或设备机具发生故障而影响工程进度。

第三条工程造价

1.本合同工程造价为：XXXX元。

2.乙方应根据每月完成的工程量，于每月底向甲方提交当月完成的工程量报表，甲方在收到报表后XX个工作日内审核并支付乙方当月应得工程款。

3.甲方应在工程竣工验收合格后XX个工作日内支付乙方全部工程款。

第四条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方提交质量验收报告。每道工序完成后，应经甲方代表验收合格后方可进行下一道工序。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及质量验收规范和质量评定标准为依据。验收合格后，双方应签署工程竣工验收证书。

4.甲方在工程竣工验收合格后XX个工作日内支付乙方全部工程款。

第五条施工组织设计和工期延误的处理

1.乙方在每月底前向甲方提交下月施工计划，并在每月底前递交本月施工总结。施工计划应详细包括各分项工程的具体安排和劳动力、材料、机械设备的供应计划。施工总结应详细包括本月实际完成情况和存在的问题以及下月的施工计划调整意见。甲方在收到乙方的施工计划和施工总结后XX个工作日内予以审核并反馈意见。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。如因甲方原因造成工期延误，甲方也应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

3.如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决方案，并适当修改施工计划。在协商解决方案期间，双方不应相互追究违约责任。

第六条违约责任及争议解决方式

1.双方应严格遵守本合同的各项条款。如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的全部损失。

2.如因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同未涉争议的其他条款。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方所签订的任何形式的协议均作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。合同生效以后，双方应严格遵守本合同的各项条款。任何一方违反本合同条款均应承担相应的违约责任并赔偿由此给对方造成的全部损失。

2.如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼要求解除合同。在解除合同的过程中双方应继续履行本合同未涉争议的其他条款。合同解除后双方应友好协商如何返还已支付但未完成工作的款项以及如何处理已完成工作但尚未支付的款项等事宜。