施工合同违约起诉状8篇.docx

施工合同违约起诉状8篇

篇1

原告：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系电话：[公司电话]

被告：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系电话：[公司电话]

诉讼请求：

一、判令被告承担因施工合同违约给原告造成的经济损失，包括但不限于：

1.延期交付工程的违约金；

2.工程质量不合格的维修费用；

3.被告在施工过程中对原告财产造成的损害。

二、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：

原告与被告于XXXX年XX月XX日签订施工合同，约定被告为原告进行工程施工，工程总价为XX元，工期为XX天。合同中详细规定了双方的权利和义务，包括工程交付、质量标准和违约责任等。然而，在实际施工过程中，被告存在以下问题：

1.交付工程时严重逾期，导致原告无法按时使用；

2.工程质量不合格，存在多处安全隐患；

3.在施工过程中，被告对原告财产造成损害，未进行任何赔偿。

针对上述问题，原告已多次与被告沟通，要求其履行合同义务，但被告始终未采取有效措施解决问题。因此，原告不得不自行委托第三方进行工程维修和财产损害评估，由此产生了额外的经济损失。

综上所述，被告的行为已严重违反了施工合同的约定，并给原告造成了实际经济损失。根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，被告应当承担违约责任并赔偿原告的经济损失。因此，原告向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。

证据清单：

1.施工合同原件；

2.延期交付工程的违约金支付凭证；

3.工程质量不合格的维修费用支付凭证；

4.被告在施工过程中对原告财产造成的损害照片和评估报告；

5.原告与第三方签订的维修合同和支付凭证；

6.其他相关证据。

诉讼费用：

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，原告向法院提起诉讼时，需按照诉讼请求的金额计算诉讼费用。本案的诉讼费用为XX元，应由被告承担。

代理人：[代理人姓名]

联系方式：[代理人电话]

地址：[代理人地址]

此致

[法院名称]

原告：[公司名称]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

原告：[公司名称]

被告：[公司名称]

案由：施工合同违约

诉讼请求：

1.请求法院判令被告支付因违约给原告造成的经济损失共计[具体金额]元。

2.请求法院判令被告支付因违约给原告造成的额外施工费用共计[具体金额]元。

3.请求法院判令被告支付因违约给原告造成的工期延误损失共计[具体金额]元。

4.请求法院判令被告支付利息，自违约发生之日起至实际支付之日止，按照中国人民银行同期贷款利率计算。

5.请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

原告与被告于[合同签订日期]签订了施工合同，约定原告为被告进行工程施工，合同总金额为[合同总金额]元，工期为[工期]天。合同中详细约定了双方的权利和义务，包括但不限于施工范围、施工期限、付款方式等。然而，在合同履行过程中，被告存在以下违约行为：

1.被告未按照合同约定时间支付工程进度款，导致原告无法按时购买材料和支付工人工资，造成了一定的经济损失。

2.被告在施工过程中擅自变更施工设计，导致原告需要额外施工，产生了额外的施工费用。

3.被告在施工过程中存在严重的工期延误情况，导致原告无法按时完成施工任务，造成了工期延误损失。

4.被告在施工过程中存在严重的质量问题，导致原告需要返工维修，增加了施工成本并延误了工期。

针对以上违约行为，原告已经多次与被告沟通协商，但被告一直未能按照合同约定履行其义务。为此，原告不得不向法院提起诉讼，以维护自身的合法权益。

证据清单：

1.施工合同原件及复印件；

2.工程进度款支付凭证及复印件；

3.额外施工费用凭证及复印件；

4.工期延误损失凭证及复印件；

5.质量问题维修记录及复印件；

6.其他相关证明材料及复印件。

诉讼费用：本案的诉讼费用应由被告承担。原告已经支付了本案的诉讼费用，并提交了相关票据作为证据。

诉讼请求说明：本案的诉讼请求是基于被告的违约行为产生的，具体包括经济损失、额外施工费用、工期延误损失以及利息等。这些请求均属于法律规定的合理范围内，且证据充分，应当得到法院的支持。

此致

[法院名称]

原告：[公司名