杭州市工程拆迁安置承包协议6篇.docx

杭州市工程拆迁安置承包协议6篇

篇1

甲方（发包人）：杭州某建设集团有限公司

乙方（承包人）：杭州某拆迁安置有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的杭州市工程拆迁安置项目，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：杭州市工程拆迁安置项目

2.项目地点：杭州市区

3.项目范围：涉及房屋、管线、道路等拆迁及安置工作

4.项目规模：具体以甲方提供的施工图纸和清单为准

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式，负责项目的拆迁及安置工作。

2.乙方需自行承担施工过程中的材料费、人工费、机械费等一切费用。

3.乙方需按照甲方的要求，按时按质完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）。具体以实际完成的工程量为准。

2.支付方式：银行转账。甲方在收到乙方提交的发票后，于次月向乙方支付款项。

四、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方需在XX个月内完成施工任务。

2.进度要求：乙方需每月向甲方提交施工进度报告，确保施工进度符合甲方要求。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

五、质量保证及验收标准

1.乙方需确保施工质量符合《杭州市房屋拆迁工程质量验收规范》等相关标准。

2.甲方在收到乙方提交的验收申请后，于XX个工作日内组织相关人员进行验收。如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改并重新提交验收申请。

3.乙方需对施工质量负责，如因施工质量问题造成的一切损失均由乙方承担。

六、安全文明施工要求

1.乙方需严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，确保施工过程安全、文明。

2.乙方需设立专门的安全管理机构，负责施工过程中的安全管理工作。并定期对施工人员进行安全教育和培训。

3.如因乙方原因造成施工过程中的安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

七、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因造成施工过程中的损失，甲方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准以实际损失为准。

2.如因乙方原因造成施工过程中的损失，乙方需承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准以实际损失为准。

3.如一方违约，违约方需向另一方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。如违约金不足以弥补另一方的损失，违约方还需承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式及管辖法院

1.如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为杭州市人民法院。如因本合同产生的纠纷或争议，双方同意由该法院管辖并审理。

3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。如因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或达成其他解决方案。

篇2

发包人（甲方）：杭州市人民政府

承包人（乙方）：杭州建设集团有限公司

鉴于甲方需要实施一项工程拆迁安置项目，乙方具备相关的施工经验和资质，双方经过友好协商，达成以下承包协议：

一、工程概况

1.工程名称：杭州市某区工程拆迁安置项目

2.工程地点：杭州市某区

3.工程内容：涉及房屋拆迁、土地平整、安置房建设等

4.工程规模：具体以甲方提供的施工图纸和清单为准

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责工程的的设计、采购、施工及调试等全流程工作。

2.乙方需成立专门的工程项目部，配备专业的技术人员和管理人员，确保工程的顺利进行。

三、合同价款与支付方式

1.本工程的合同价款为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000）。该价款包括工程的设计、采购、施工及调试等所有费用。

2.甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币伍仟万元整（￥5,000,000）。

3.乙方在收到预付款后开始工程施工，并在工程竣工验收合格后，向甲方提交结算报告。甲方在收到结算报告后7个工作日内向乙方支付剩余的合同价款。

四、工期与进度

1.本工程的工期为12个月，自开工之日起计算。

2.乙方需制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。甲方有权对施工进度进行监督。

3.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应的补救措施。

五、质量与验收

1.乙方应确保本工程质量符合相