标准建筑工地施工合同样书7篇.docx

标准建筑工地施工合同样书7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如因不可抗力因素导致工期延误，双方可协商工期顺延。

三、质量与验收

1.工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.验收方式：按照《建筑工程施工质量验收规范》进行验收。

3.验收时间：工程竣工后，由甲方组织验收，验收时间以甲方通知为准。

四、价款与支付

1.工程总价：人民币[工程总价]元整。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：合同签订后，甲方应按以下节点向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，预付款金额为工程总价的XX%，即人民币[预付款金额]元整。

（2）进度款：工程进行到XX%时，甲方应向乙方支付进度款，进度款金额为工程总价的XX%，即人民币[进度款金额]元整。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算款金额为工程总价减去预付款和进度款后的余额。结算款应在竣工验收合格后XX个工作日内支付完毕。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成工程施工，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

六、其他约定事项

1.甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，并承担相应的费用。

2.乙方应妥善保管施工过程中的相关资料和文件，确保工程档案完整、准确。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同未尽事宜，双方可协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.如因履行合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（发包方）：[甲方名称]

法定代表人（或授权代表）：[法定代表人姓名]

签字（或盖章）：[签字或盖章]

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：[乙方名称]

法定代表人（或授权代表）：[法定代表人姓名]

签字（或盖章）：[签字或盖章]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________历天（从开工之日算起）。

2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

第三条合同价款

金额（大写）：_________元（人民币）。

第四条付款方式

1.乙方完成全部施工内容，经甲方验收合格后，甲方一次性支付乙方全部款项。

2.乙方在收款时，必须开具正式发票，否则甲方有权拒付。

第五条甲方责任

1.甲方负责办理有关建设手续，协调各方关系。提供必要的施工图纸，技术资料及水电供给。

2.甲方负责施工现场三通一平及临时设施的搭建。

3.甲方应在签订合同后，督促乙方进场施工，并协调各方关系确保工程顺利进行。

4.甲方应积极配合乙方施工所需的一切手续及协调相关单位予以协助。

5.甲方应确保乙方施工人员、机械设备等的安全，如因甲方原因造成乙方施工人员、机械设备等损失，应由甲方承担全部责任。

6.如因建设单位或设计单位原因致使工程停工、窝工、造成乙方损失的，应由甲方负责索赔。

7.如因甲方原因造成工程无法按时开工或中途停工，甲方应承担乙