消防喷淋系统工程总包合同8篇.docxVIP

消防喷淋系统工程总包合同8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就消防喷淋系统工程总包事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程要求：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、质量目标

1.工程质量必须达到合格标准。

2.具体质量目标：_________

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________

2.支付方式：_________

五、双方责任

1.甲方责任：

（1）负责办理相关建设手续，协调各方关系，确保施工顺利进行。

（2）负责提供施工所需的水源、电源等基础设施，并承担相关费用。

（3）负责按照合同约定支付工程进度款和结算款，确保资金按时到位。

（4）负责在竣工验收时提供必要的支持和协助。

2.乙方责任：

（1）负责消防喷淋系统的设计工作，确保设计符合相关标准和要求。

（2）负责按照设计图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量符合合同约定。

（3）负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员和设备安全。

（4）负责在竣工验收时提供必要的资料和证明。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付工程进度款或结算款，或未能提供必要的基础设施和支持，导致乙方无法按时完工或施工质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或安全隐患，或未能按照甲方要求进行施工，导致施工进度延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

七、争议解决方式

1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成时，可按以下方式处理：

2.调解解决：若协商不能解决争议，双方可申请相关机构进行调解。调解达成后，双方应遵守调解协议的内容。若调解不能解决争议，双方可按以下方式处理：

3.仲裁解决：若调解仍不能解决争议，双方可将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。若仲裁结果仍不能使双方满意，双方可按以下方式处理：

4.诉讼解决：若仲裁结果仍不能使双方满意，双方可将争议提交至相关法院进行诉讼。诉讼判决具有法律效力，双方应履行判决结果。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

八、合同生效与终止

篇2

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承包甲方的消防喷淋系统工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：消防喷淋系统工程，包括系统的安装、调试等。

4.工程规模：具体规模根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况确定。

二、合同工期

1.工程开工日期：__________年__________月__________日。

2.工程竣工日期：__________年__________月__________日。

3.合同工期：日历天__________天。

三、质量目标

1.工程质量标准：符合相关标准和规范，确保系统正常运行。

2.乙方必须严格按照施工图纸、有关技术规范和操作流程进行安装施工，确保工程质量达到优良标准。

四、价格及支付方式

1.工程总包价格：人民币__________元（大写：__________元整）。具体价格根据甲方提供的施工图纸和现场实际情况确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的70%。

五、材料设备供应

1.乙方负责提供消防喷淋系统所需的所有材料设备，并确保其质量符合相关标准和规范。

2.甲方有权对材料设备进行抽查检验，如发现质量问题，乙方应无条件更换。

六、施工及验收

1.乙方应按照施工图纸和现场实际情况进行安装施工，确