二零二四年光伏发电混凝土浇筑施工合同.docxVIP

二零二四年光伏发电混凝土浇筑施工合同

本合同目录一览

1.项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4项目内容

2.双方基本信息

2.1甲方信息

2.2乙方信息

3.项目工期

3.1施工开始日期

3.2施工结束日期

3.3工期延误责任

4.技术规范与要求

4.1设计规范

4.2施工规范

4.3质量标准

5.施工准备

5.1甲方责任

5.2乙方责任

6.施工进度

6.1施工计划

6.2进度控制

6.3进度调整

7.施工质量

7.1质量控制

7.2质量验收

7.3质量保证

8.工程量清单

8.1工程量计算规则

8.2工程量清单编制

8.3工程量变更

9.合同价款及支付

9.1合同价款

9.2支付方式

9.3付款时间

9.4付款条件

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.保险

12.1甲方责任

12.2乙方责任

13.合同解除

13.1合同解除条件

13.2合同解除程序

14.合同生效及终止

14.1合同生效

14.2合同终止

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目名称：二零二四年光伏发电混凝土浇筑施工项目

1.2项目地点：省市县村

1.3项目规模：装机容量兆瓦，占地面积亩

1.4项目内容：包括光伏组件安装、混凝土基础浇筑、电气设备安装及调试等

第二条双方基本信息

2.1甲方信息：

甲方名称：光伏发电有限公司

甲方地址：省市区路号

甲方联系人：

甲方联系电话：1385678

2.2乙方信息：

乙方名称：建筑有限公司

乙方地址：省市区路号

乙方联系人：

乙方联系电话：1395678

第三条项目工期

3.1施工开始日期：2024年3月1日

3.2施工结束日期：2024年8月31日

3.3工期延误责任：

若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因工期延误造成的损失；若因不可抗力导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期。

第四条技术规范与要求

4.1设计规范：按照《光伏发电站工程设计规范》GB507972012执行

4.2施工规范：按照《光伏发电站工程施工及验收规范》GB507982012执行

4.3质量标准：按照《光伏发电站工程质量验收规范》GB507992012执行

第五条施工准备

5.1甲方责任：

提供施工场地，确保施工顺利进行；提供施工图纸及相关资料；负责办理施工许可证等手续。

5.2乙方责任：

按照甲方要求，组织施工队伍，确保施工人员具备相应资质；负责施工过程中的安全生产、文明施工；确保施工质量符合国家及行业规范。

第六条施工进度

6.1施工计划：详见附件1《施工进度计划表》

6.2进度控制：乙方应严格按照施工进度计划执行，确保项目按期完工。

6.3进度调整：如遇特殊情况导致施工进度调整，双方应协商一致，合理调整施工进度计划。

第七条施工质量

7.1质量控制：乙方应严格按照国家及行业规范进行施工，确保施工质量。

7.2质量验收：项目完工后，双方应按照《光伏发电站工程质量验收规范》GB507992012进行质量验收。

7.3质量保证：乙方对施工质量承担终身责任，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应无条件进行整改，直至满足质量要求。

第八条工程量清单

8.1工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013执行。

8.2工程量清单编制：乙方应根据施工图纸和工程量计算规则编制详细的工程量清单，并附上相应的说明和计算依据。

8.3工程量变更：在施工过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化，双方应及时协商并书面确认变更后的工程量清单。

第九条合同价款及支付

9.1合同价款：本合同总价为人民币捌佰万元整（￥800万元），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。

9.2支付方式：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

（2）施工过程中，每月末根据已完成工程量及合同约定的单价支付当月工程款的50%；

（3）工程完工并经甲方验收合格后，支付合同总价的20%；

（4）质保期满且无质量问题时，支付合同总价的30%。

9.3付款时间：除预付款外，其余款项的支付应在每月的一个工作日完成。

9.4付款条件：付款条件以工程量的实际完成情况和质量验收合格为前提。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决程序：争议发生后，双方应在收到争议通知之日起30日内提出书面