建筑安装工程承包合同通用版范文7篇.docxVIP

建筑安装工程承包合同通用版范文7篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

承包方（简称乙方）：_________，地址：_________，联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致乙方重大经济损失的。

第三条工程价款与支付方式

1.本工程合同总价为人民币______元整（￥______元）。工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告和结算资料，甲乙双方进行结算确认后甲方支付工程款。甲方在签订合同前已向乙方支付______元整（￥______元）作为工程预付款。预付款将在结算时扣除。

2.支付方式：银行转账。第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交工程质量验收报告及下一阶段施工计划。

3.工程质量验收必须达到国家或专业的质量评定标准。如果达不到标准，乙方应返工，并承担由此造成的经济损失。

4.甲方代表在工程质量验收合格后，应在验收记录上签字确认。第五条施工与设计变更

1.乙方必须严格按照施工图纸施工，不得擅自修改设计。如果必须修改设计，应事先取得甲方的同意。

2.甲方如果需要修改设计，应出具设计修改通知书，乙方才可进行修改施工。重大设计修改和增加造价部分，应另行协商。第六条双方负责事项

1.甲方负责提供以下资料及协助：

（1）提供工程所需的土地和建筑物使用权的合法证明；

（2）提供工程的四邻关系图和施工区域平面图；

（3）提供工程的施工图纸、设计文件和技术资料；

（4）协助乙方办理施工许可、爆破、消防等手续；

（5）负责工程的内外协调及现场监理工作；

（6）负责按时支付工程进度款和结算款。

2.乙方负责提供以下资料及协助：

（1）提供企业的资质证书、营业执照等复印件；

（2）提供施工队伍的基本情况和主要施工人员的简历；

（3）提交详细的施工进度计划和施工组织设计；

（4）提交主要材料和设备的采购计划和供应方式；

（5）协助甲方办理开工许可、爆破、消防等手续；

（6）严格遵守安全施工规定，确保施工安全；

（7）按时向甲方提交结算报告和结算资料。第七条违约责任与赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款和结算款，每延误一天，需向乙方支付合同总价的千分之五的违约金。若甲方原因导致工程停工或无法按时交付使用，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部经济损失。

2.乙方若不能按时完成工程或施工质量达不到合同要求，每延误一天，需向甲方支付合同总价的千分之五的违约金。若乙方原因导致工程停工或无法按时交付使用，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。第八条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所规定的权利和义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议。

2.如因不可抗力或其他原因导致本合同无法按时履行或无法完全履行，双方可协商解除本合同。协商解除本合同时，双方应本着公平、公正的原则进行协商，并达成书面协议。第九条争议解决与管辖法院

1.如在合同履行过程中发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。提起诉讼时，双方应尊重事实、提供充分证据和材料，并按照相关法律法规进行诉讼活动。

2.管辖法院为合同签订地法院。第十条合同附件与补充协议

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议应