标准版多人承包合同5篇.docx

标准版多人承包合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

一、合同内容

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.工程质量：_________

6.工程期限：_________

二、双方职责

1.甲方职责：

（1）负责办理与工程相关的所有手续，确保工程的合法性和顺利进行。

（2）负责提供施工所需的水、电等基础设施，确保施工期间的水电供应。

（3）负责协调施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行。

（4）负责按照合同约定支付乙方的承包费用。

2.乙方职责：

（1）负责按照合同约定完成工程的施工任务，确保工程质量符合甲方要求。

（2）负责做好施工记录，确保施工过程中的数据和信息准确记录。

（3）负责协调施工队伍，确保施工进度和质量的稳定。

（4）负责按照合同约定向甲方提交工程成果。

三、承包费用及支付方式

1.承包费用：_________元。该费用包括施工所需的所有材料和劳务费用，但不包括甲方提供的基础设施费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付承包费用。具体支付时间为每月支付一次，支付金额为当月完成工程量的相应款项。工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的承包费用。

四、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定向乙方支付承包费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，自应付之日起计算至实际支付之日止。同时，甲方应承担因违约给乙方造成的其他损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成工程的施工任务，乙方应承担违约责任。具体违约金的数额为未完成工程量的合同价款。同时，乙方应承担因违约给甲方造成的其他损失。

五、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院的调查和审理工作。同时，双方也应尊重法院作出的判决结果，并履行相应的法律义务。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。双方同意由该法院管辖本合同的执行和解释相关争议。在提起诉讼时，双方应提交与争议有关的全部证据材料，并按照法院的要求进行举证和质证。法院将根据相关法律法规和司法解释进行审理，并作出具有法律约束力的判决结果。

篇2

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将_________工程发包给乙方施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、承包方式

乙方采用_________方式承包该工程。在承包期间，乙方应自行承担施工所需的全部费用，包括材料费、人工费、机械费等。乙方应按时向甲方提交工程进展报告，并确保工程质量符合甲方要求。

三、合同价款与支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。该价款包括乙方完成本合同项下全部工程的费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同总金额的_________%，即_________元（大写：_________元整）。剩余款项在乙方按照合同约定完成全部工程并通过验收后支付。

四、工期与进度

1.工期：乙方应在签订合同后_________天内完成全部工程。如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，说明延误原因及预计复工时间。甲方在收到报告后，可根据实际情况决定是否给予工期顺延。

2.进度：乙方应确保工程进度符合甲方要求，按时完成每个阶段的施工任务。如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应采取有效措施加快进度，并承担相应的违约责任。

五、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，并通过甲方的验收。如因乙方原因导致工程质量