二零二四年度B项目智慧社区建设项目施工合同.docxVIP

二零二四年度B项目智慧社区建设项目施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

1.2合同双方法定代表人或授权代表

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资总额

2.5项目建设周期

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工工艺

3.3施工材料

3.4施工设备

4.工程进度计划

4.1工程进度安排

4.2关键节点时间

4.3工程验收标准

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量保证措施

5.3质量检验及验收

6.工程造价

6.1工程概算

6.2工程预算

6.3工程结算

6.4付款方式

7.合同履行

7.1施工组织管理

7.2施工现场管理

7.3工程变更

7.4工程延误

7.5工程停工、复工

7.6工程验收

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约责任条款

9.2违约责任承担方式

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.不可抗力

11.1不可抗力事件认定

11.2不可抗力事件处理

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效日期

13.合同备案

13.1合同备案机关

13.2合同备案程序

14.其他约定

14.1必威体育官网网址条款

14.2通知送达

14.3合同附件

14.4合同未尽事宜处理

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称及地址

甲方：智慧社区建设有限公司

地址：省市区街道号

乙方：建筑施工有限公司

地址：省市区街道号

1.2合同双方法定代表人或授权代表

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系电话：139xxxx5678

第二条项目概况

2.1项目名称

二零二四年度B项目智慧社区建设项目

2.2项目地点

省市区街道

2.3项目规模

占地面积：10000平方米

建筑面积：50000平方米

2.4项目投资总额

总投资：5000万元

2.5项目建设周期

合同工期：自合同签订之日起12个月

第三条施工内容

3.1施工范围

包括但不限于智慧社区基础设施建设、建筑主体施工、室内外装修、室外绿化、给排水、电气、消防、智能化系统等。

3.2施工工艺

按照国家相关标准和规范执行，确保施工质量。

3.3施工材料

选用符合国家标准和设计要求的优质材料。

3.4施工设备

提供符合项目要求的施工设备，确保施工进度和质量。

第四条工程进度计划

4.1工程进度安排

分四个阶段进行，分别为基础施工、主体施工、装修施工和竣工验收。

4.2关键节点时间

基础施工：第3个月

主体施工：第6个月

装修施工：第9个月

竣工验收：第12个月

4.3工程验收标准

按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量和安全。

第五条工程质量要求

5.1质量标准

达到国家标准和设计要求。

5.2质量保证措施

建立完善的质量管理体系，严格执行质量检验制度。

5.3质量检验及验收

按阶段进行质量检验，确保工程质量。

第六条工程造价

6.1工程概算

总投资：5000万元

6.2工程预算

总投资：5000万元

6.3工程结算

按工程进度和质量验收进行结算。

6.4付款方式

分阶段支付，每个阶段支付比例为：基础施工10%，主体施工20%，装修施工30%，竣工验收20%，质保金10%。

第八条合同履行

8.1施工组织管理

甲方负责整个项目的组织管理工作，乙方负责具体施工任务的执行。

8.2施工现场管理

乙方负责施工现场的安全、环保、文明施工等工作。

8.3工程变更

如遇设计变更或工程量增减，双方应协商一致，及时调整合同内容。

8.4工程延误

因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。

8.5工程停工、复工

因不可抗力等原因导致工程停工，双方应协商一致，决定复工时间。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的人民法院诉讼解决。

9.2争议解决机构

无约定争议解决机构时，提交项目所在地的人民法院。

9.3争议解决程序

双方应按照法律程序进行争议解决，包括但不限于证据交换、庭审、判决等。

第十条违约责任

10.1违约责任条款

合同双方应严格按照合同约定履行义务，如违反约定，应承担相应的违约责任。

10.2违约责任承担方式

违约方应支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。

第十一条合同解除

11.1合同解除条件

（1）一方严