运动场地工程施工合同协议书范本6篇.docx

运动场地工程施工合同协议书范本6篇

篇1

发包方（甲方）：[甲方名称]

承包方（乙方）：[乙方名称]

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：运动场地施工，包括[具体施工内容]

4.工程造价：人民币[工程造价]元

5.施工日期：[施工日期]

6.质量要求：[质量要求]

二、发包方责任

1.负责办理与工程建设相关的各种审批手续。

2.负责协调各施工班组的工作，确保施工进度。

3.负责对施工过程中的质量进行监督。

4.负责支付工程进度款和结算款。

5.负责承担因发包方原因导致的工期延误和损失。

6.负责提供施工场地的水电供应，并承担相关费用。

7.负责办理竣工验收手续。

三、承包方责任

1.负责组织施工班组进场施工，确保施工进度和质量。

2.负责制定施工方案和安全措施，并报送甲方备案。

3.负责施工场地的环境卫生工作，确保施工环境整洁有序。

4.负责承担因承包方原因导致的工期延误和损失。

5.负责提交竣工验收资料。

四、工程价款与支付方式

1.工程价款：人民币[工程价款]元。

2.支付方式：分期付款，具体为：预付款[预付款金额]元，中期款[中期款金额]元，尾款[尾款金额]元。付款时间分别为合同签订后、施工中期和竣工验收后。

五、违约责任

1.若因甲方原因未能按时支付工程进度款或结算款，则自逾期之日起，每日需向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。

2.若因乙方原因未能按时完成施工任务，则自逾期之日起，每日需向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。同时，乙方还需承担因违约给甲方造成的全部损失。

3.若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。但甲方需将预付款退还给乙方，并赔偿乙方因合同无法履行而产生的损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

六、争议解决方式

1.双方可通过友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为[仲裁机构名称]，诉讼法院为[诉讼法院名称]。具体选择哪种解决方式，由双方协商确定。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。若因争议导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或进行合同变更。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决争议后解除合同或进行合同变更。

3.争议解决过程中产生的仲裁费或诉讼费由败诉方承担。若双方均有过错的，则按过错程度分担仲裁费或诉讼费。具体分担比例由双方协商确定。若协商不成的，由仲裁机构或法院依法裁决。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起至竣工验收完成之日止为本合同的履行期限。若因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或进行合同变更。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决争议后解除合同或进行合同变更。

2.本合同终止时，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决争议后终止合同关系。仲裁机构为[仲裁机构名称]，诉讼法院为[诉讼法院名称]。具体选择哪种解决方式，由双方协商确定。

3.合同终止后，乙方应将其在施工过程中使用的材料、设备、工具等全部撤离施工现场并恢复原状。若因乙方原因未能及时撤离施工现场并恢复原状的，则自合同终止之日起至实际撤离之日止，每日需向甲方支付违约金人民币[违约金金额]元。同时，乙方还需承担因违约给甲方造成的全部损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

篇2

甲方（业主）：_________

乙方（承包商）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方运动场地工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________运动场地施工

工程地点：_________

工程内容：_________运动场地建设，包括场地设计、材料采购、施工安装等。

二、合同工期

1.合同工期：本合同工期为自甲乙双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

2.延期复工：因甲方原因导致工程延期复工的，乙方应书面通知甲方，并协商确定新的开工时间和竣工时间。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：本工程总造价为人民币_________元（大写：