装修合同包工包料简单7篇.docx

装修合同包工包料简单7篇

篇1

装修合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记的并取得装饰施工资质证书的装饰企业。

2.工程地址：XX区（县）XX路XX号XX楼XX单元。

3.居室规格：房型为XX室XX厅XX卫，建筑面积为XX平方米。

4.工程内容：施工范围包括地面铺砖、墙面涂料、天花板吊顶、门窗改造、管道改造等。具体施工内容见双方确认的施工图纸和预算表。

5.工程预算：预算表需双方确认，预算金额为XX元（大写：XX元）。预算明细见预算表。

二、施工工期

1.乙方进场日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，总施工天数为XX天。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因停电、停水等原因造成停工；因设计重大变更影响工期；因甲方未按时支付款项而影响工期；因不可抗力因素导致工期延误等。

三、付款方式

1.甲方在签订合同后支付预算金额的XX%作为预付款，即XX元（大写：XX元）。

2.乙方完成施工任务并通过甲方验收后，甲方支付剩余的XX%款项，即XX元（大写：XX元）。

3.甲方支付的款项应通过银行转账方式支付至乙方的指定账户。

四、施工质量和验收

1.乙方应严格按照施工图纸和预算表进行施工，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

2.施工完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后XX个工作日内进行验收，并签署验收报告。

3.如施工质量不符合要求，乙方应负责返工并承担返工费用。

五、违约责任

1.甲方若未按时支付款项或提出无理要求，应承担违约责任，并支付违约金。违约金按预算金额的XX%计算。

2.乙方若未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任，并支付违约金。违约金按预算金额的XX%计算。

六、争议解决

1.如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，双方应停止履行合同。判决生效后再继续履行。判决费用由败诉方承担。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。

3.如一方需要终止合同，应提前XX个工作日书面通知对方。违约方应支付违约金并赔偿因此给对方造成的全部损失。

八、其他约定

1.甲方应提供施工所需的水电资源，并确保施工期间的安全保障。乙方应在施工过程中注意安全和环保。

2.乙方应在竣工验收后提供一年的保修服务。保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修并承担相关费用。

3.双方应妥善保管施工过程中的相关记录和资料，以便备查和结算。

4.双方应严格遵守合同条款和法律法规的规定，确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。如有违反合同条款或法律法规的行为，应承担相应的法律责任。

5.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。双方应认真履行合同条款，实现合作共赢的目标。如有任何疑问或建议，应及时与对方沟通协商，共同解决问题。

篇2

装修合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.甲方装饰住房系合法居住，如属非法居住，所造成的损失由甲方负责。

2.甲方委托乙方进行居室装潢设计、施工，并提供相关服务。

3.乙方提供的服务包括：居室装潢设计、施工及施工监理等。

4.工程的详细地址：XX市XX区XX街XX号XX单元XX室。

5.甲方委托乙方进行的设计、施工服务将涉及以下居室部位：居室墙面、地面、天花板、厨房、卫生间、阳台等。

二、工程要求

1.乙方需按照甲方提供的设计方案进行装潢施工。如甲方没有提供设计方案，则乙方需按照乙方的设计方案进行装潢施工，并需得到甲方的认可。

2.乙方需保证使用的材料环保、优质，且符合相关标准。

3.乙方需保证施工质量，确保施工符合相关规范和要求。

4.乙方需保证施工效率，按时完成施工任务。

5.甲方对工