装修合同包工包料7篇.docx

装修合同包工包料7篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，达成如下协议：

一、工程概况：

1.工程地址：

2.居室规格：

3.工程内容：根据甲方要求，乙方负责为甲方装修居室，包括地面、墙面、天花板、门窗、电路、水路改造等。

4.工程报价：甲方同意以包工包料的方式承包给乙方，工程总造价为人民币_____元（大写：_____元整）。

二、施工工期：

1.乙方应于_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日完工，工期_____天。

2.如遇下列情况，乙方须向甲方提交书面报告，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）重大设计变更；

（2）不可抗力因素；

（3）甲方同意顺延工期的其他情况。

三、质量标准：

1.乙方需严格按照甲方提供的施工图纸和装修要求施工，确保工程质量符合相关标准。

2.乙方在施工前需进行详细的施工设计，并提交给甲方审批。甲方需在施工前对施工设计进行确认。

3.乙方在施工过程中，如遇到质量问题，需及时通知甲方，并共同协商解决。

4.工程竣工后，乙方需提交工程验收申请，甲方需在收到申请后组织验收。验收通过后，双方需签订验收报告。

四、付款方式：

1.甲方需在签订合同后向乙方支付工程总造价的_____%（大写：_____元整）作为预付款。

2.乙方施工完成后，向甲方提交工程验收申请。甲方需在收到申请后组织验收。验收通过后，甲方需向乙方支付工程总造价的剩余款项。

3.甲方需按照合同约定及时支付款项，如因甲方原因造成款项支付延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任：

1.乙方如因自身原因造成工期延误或工程质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

2.甲方如因自身原因造成款项支付延误或验收延误，需承担相应的违约责任。

3.如因不可抗力因素造成工期延误或验收延误，双方需协商解决。

六、其他约定：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。协商补充条款与本合同具有同等法律效力。

3.如因本合同引起的争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.在施工过程中，如遇安全问题，乙方需承担全部责任。甲方需提供必要的安全保障措施。如有违反，双方需承担相应的违约责任。

篇2

发包方（甲方）：[甲方姓名]

承包方（乙方）：[乙方姓名]

工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记的并取得装饰工程资质证书的企业。

2.工程地址：[工程地址]。

3.居室规格：房型为[房型]，面积为[面积]平方米，结构为[结构]。

4.工程内容：包含基础装修和家居配饰等。具体明细见附件一《装修工程预算表》。

5.工程要求：保证工程质量，按预算表完成项目内容。

二、工程价款及结算方式

1.工程价款：本工程采用包工包料方式，总价为[总价]元，大写：[大写总价]。此总价为工程预算表内所有项目的费用总和，如有增加项目，则按实计算。

2.结算方式：签订合同后，甲方先支付乙方[首付款金额]元，大写：[大写首付款金额]。基础装修完成后，甲方再支付乙方[中期款金额]元，大写：[大写中期款金额]。竣工验收合格后，甲方支付乙方[尾款金额]元，大写：[大写尾款金额]。保修期结束后，甲方支付乙方[保修款金额]元，大写：[大写保修款金额]。

三、施工准备及工期

1.乙方根据甲方提供的工程图纸和要求进行工程施工。甲方所提供的施工要求必须明确、详尽。

2.乙方在施工中要严格执行安全施工规范、防火规定、工期要求和质量标准，并严格按照设计要求施工。甲方对工程质量有要求的，应当签订《工程质量协议书》。

3.因甲方原因导致中途停工、停工超过[停工天数]天的，工期相应顺延。因乙方原因导致中途停工的，工期不顺延。

4.工程竣工验收后，乙方应妥善保护甲方提供的家具和陈设，如造成损失，应照价赔偿。同时，乙方应清理好场地。

四、质量标准及保修期限

1.工程质量必须达到合格（优良），经双方鉴定后方可竣工验收。因乙方原因造成质