残值拆除施工合同5篇.docxVIP

残值拆除施工合同5篇

篇1

甲方（业主）：_________，地址：_________，联系电话：_________

乙方（施工单位）：_________，地址：_________，联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行残值拆除施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方指定的建筑物进行残值拆除施工，包括拆除建筑物、清理现场等。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方需支付乙方残值拆除施工费用共计_________元（大写：_________元整）。该费用包括拆除施工所需的人工费、材料费、机械费等全部费用。

2.支付方式：甲方需在合同签订后支付乙方合同价款的50%作为预付款，即_________元（大写：_________元整）。剩余50%的费用，即_________元（大写：_________元整），在乙方完成拆除施工并清理现场后一次性支付。

三、工期及进度

1.工期：乙方需在签订本合同后尽快安排施工，工期不得超过_________天。如遇特殊情况需延长工期，乙方需提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的同意。

2.进度：乙方需按照甲方的要求制定详细的施工进度计划，并及时向甲方报告施工进度。甲方有权对施工进度进行监督，并提出合理的建议和要求。

四、质量及验收

1.质量：乙方需确保拆除施工的质量符合甲方的要求。在施工中，乙方需严格遵守相关的质量标准和施工规范，确保施工质量的稳定。

2.验收：乙方完成拆除施工后，需向甲方提交验收申请。甲方需在收到申请后尽快组织验收，验收标准为甲方的具体要求和相关的质量标准。如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改并重新申请验收。

五、安全及保障

1.安全：乙方在拆除施工中需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方原因导致施工现场发生安全事故，乙方需承担全部责任。

2.保障：乙方需为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并确保施工人员的安全。同时，乙方需负责施工现场的保卫工作，防止施工现场的财产丢失或损坏。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项或提出不合理的要求导致乙方无法按时完成施工任务，甲方需承担相应的违约责任。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，乙方需承担相应的违约责任。同时，乙方需赔偿甲方因违约所造成的全部损失。

七、争议解决

1.争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.争议解决内容：在诉讼过程中，甲乙双方需提交相关证据和材料，并按照法律程序进行。诉讼费用由败诉方承担。如判决结果为支持乙方的诉讼请求，甲方需承担相应的法律责任和费用；如判决结果为支持甲方的诉讼请求，乙方需承担相应的法律责任和费用。

八、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方需共同遵守合同约定，完成施工任务并享受合同权利。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止合同。合同终止后，甲乙双方需按照合同约定进行结算和清理工作，并承担相应的法律责任和费用。

九、其他事项

1.必威体育官网网址义务：甲乙双方需对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密必威体育官网网址，不得向第三方泄露。必威体育官网网址期限为工程竣工验收合格之日起至工程保修期满为止。

2.保修责任：乙方需对拆除施工后的建筑物进行保修，保修期限为一年。保修期内如出现质量问题或需要维修的地方，乙方需及时响应并进行维修。保修期结束后，甲方需提供书面保修结束证明给乙方。

3.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行或造成损失，甲乙双方均不承担违约责任。但乙方需及时将情况通报给甲方，并尽力采取补救措施减少损失。甲方也可根据实际需要选择解除合同或继续履行合同。

4.违约责任条款的独立性：本合同的违约责任条款具有独立性，即如果一方发生违约行为，无论是否已部分或全部履行了合同义务，均需按照约定承担违约责任。其他条款的无效或可撤销不影响本违约责任条款的效力。

5.合同修改和补充：本合同一旦签订，除非得到甲乙双方的书面同意，否则不得擅自修改或补充任何条款。如需修改或补充任何条款，应由甲乙双方协商确定并签订书面协议。

6.合同争议解决方式的合法性：