电力建设工程施工合同书范本5篇.docx

电力建设工程施工合同书范本5篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力建设工程项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX电力建设工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX电力建设工程施工，包括电力设备的采购、安装、调试等。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同总工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。具体金额以结算为准。

2.支付方式：银行转账。甲方在签订合同后，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额以甲方书面通知为准。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量应符合国家电力建设工程施工质量验收规范及甲方要求。

2.验收标准：按照国家电力建设工程施工质量验收规范进行验收。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合合同约定。

（2）甲方应按时向乙方支付合同价款。

（3）甲方应协助乙方办理相关施工手续。

（4）甲方应提供施工所需的水电等基础设施。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方应确保施工质量符合合同约定，并按时完成施工任务。

（2）乙方应接受甲方的监督，并按照甲方要求进行施工。

（3）乙方应自行承担施工过程中的安全风险。

（4）乙方应按时向甲方提交施工成果，并配合甲方进行验收。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约：如甲方未按时向乙方支付合同价款或未提供必要的基础设施，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

七、争议解决方式及管辖法院因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。

八、合同生效条件及时间本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款已得到充分理解和认可。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致后，书面签订补充协议或解除协议。

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力建设工程施工作达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____________电力建设工程

2.工程地点：_____________区域

3.工程范围：包括电力线路的勘察、设计、施工、调试等全部内容

4.工程规模：_____________千瓦，具体根据甲方需求确定

二、合同工期及进度安排

1.工程开工日期：_______年____月____日

2.工程竣工日期：_______年____月____日

3.进度安排：按照甲方提供的进度计划执行，乙方应确保工程进度符合约定。如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得同意。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币_________元整（大写），具体金额根据工程实际情况确定。

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和时间为合同签订后支付预付款，工程竣工后支付尾款。乙方需提供正规发票。

四、工程质量及验收标准

1.乙方应按照国家标准、行业规范进行工程施工，确保工程质量达标。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。

2.工程验收标准：按照国家标准、行业规范及甲方要求进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、安全生产及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全