二零二四年度办公楼装修半包施工合同.docxVIP

二零二四年度办公楼装修半包施工合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.2业主方信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目投资

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工材料

3.3施工工艺

3.4施工进度

4.施工质量要求

4.1质量标准

4.2质量检查

4.3质量保证

5.施工期限

5.1工期要求

5.2工期调整

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款

6.2支付方式

6.3付款节点

7.施工安全管理

7.1安全责任

7.2安全措施

7.3事故处理

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

10.违约责任

10.1违约责任承担

10.2违约赔偿

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.合同附件

12.1施工图纸

12.2材料清单

12.3其他附件

13.合同签署

13.1签署时间

13.2签署地点

13.3签署人员

14.其他约定事项

14.1必威体育官网网址条款

14.2法律适用

14.3合同份数

14.4其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方信息

1.1.1施工方名称：建筑工程有限公司

1.1.2施工方法定代表人：

1.1.3施工方注册地址：省市区路号

1.1.4施工方联系电话1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：公司

1.2.2业主方法定代表人：

1.2.3业主方注册地址：省市区路号

1.2.4业主方联系电话2.项目概况

2.1项目名称：二零二四年度办公楼装修半包施工项目

2.2项目地点：省市区路号

2.3项目规模：总建筑面积10000平方米，装修面积8000平方米

2.4项目投资：合同总价人民币壹仟万元整

3.施工内容

3.1施工范围：

3.1.1土建工程：室内外墙面抹灰、地面找平、门窗安装等

3.1.2装修工程：室内吊顶、墙面涂料、地板铺设、家具制作与安装等

3.1.3照明工程：室内外照明系统设计、安装及调试

3.1.4通风空调工程：新风系统、空调机组、风管安装等

3.2施工材料：

3.2.1施工材料需符合国家标准和设计要求，由施工方负责采购

3.2.2材料品牌、规格、型号等详见附件《材料清单》

3.3施工工艺：

3.3.1施工工艺需符合国家标准和行业规范

3.3.2施工工艺详见附件《施工工艺说明》

3.4施工进度：

3.4.1项目总工期为120天

3.4.2施工进度计划详见附件《施工进度表》

4.施工质量要求

4.1质量标准：

4.1.1符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准

4.1.2达到设计文件及合同约定的质量要求

4.2质量检查：

4.2.1施工过程中，业主方有权对施工质量进行监督检查

4.2.2施工方应积极配合业主方进行质量检查

4.3质量保证：

4.3.1施工方对施工质量承担连带责任

4.3.2保修期为自竣工验收合格之日起两年

5.施工期限

5.1工期要求：

5.1.1项目总工期为120天，自合同签订之日起计算

5.1.2如因非施工方原因导致工期延误，工期顺延，具体顺延天数由双方协商确定

5.2工期调整：

5.2.1如因业主方原因导致工期延误，工期顺延，具体顺延天数由双方协商确定

5.2.2因不可抗力因素导致工期延误，工期顺延，具体顺延天数由双方协商确定

6.合同价款及支付方式

6.1合同价款：

6.1.1合同总价为人民币壹仟万元整（

6.1.2付款方式：分阶段支付，具体支付节点详见附件《支付计划表》

6.2支付方式：

6.2.1银行转账

6.2.2付款账户：建筑工程有限公司

6.2.3账号：05

6.3付款节点：

6.3.1施工开始前支付合同总价的30%

6.3.2施工过程中支付合同总价的30%

6.3.3竣工验收合格后支付合同总价的30%

6.3.4质保期满后支付合同总价的10%

8.争议解决

8.1争议解决方式：

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议

8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼

8.2争议解决机构：

8.2.1本合同争议解决机构为省市区人民法院

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件：

9.1.1因不可抗力导致合同无法履行

9.1.2双方协商一致解除合同

9.2合同终止条件：

9.2.1合同约定的工期届满，工程竣工验收合格

9.2.2双方协