重庆市住宅装饰工程合同范文6篇.docx

重庆市住宅装饰工程合同范文6篇

篇1

合同编号：XXXX

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：XXXX

2.工程承包方式：XXXX

3.工程期限：XXXX

4.工程价款：大写XXXX元，小写XXXX元。

二、工程实施

1.乙方指定XXXX为工程项目经理，全权负责该工程的全面管理。乙方必须指定一名具有相应专业知识和实践经验的项目负责人，负责协调乙方的施工管理工作。项目负责人姓名：XXXX，联系电话：XXXX。

2.乙方应按合同的规定和“工期安排”的要求，编制详细的施工计划，并据此精心组织施工，确保工期和质量。

3.乙方在施工中应严格执行安全施工规范、防火安全规定和环境保护规定，确保工程安全。若因乙方原因造成事故或损失，乙方应承担全部责任。

4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.乙方在施工过程中不得因自身原因擅自更改工程内容、设计要求和材料设备。如需更改，应事先征得甲方的同意。

6.乙方必须接受甲方在施工过程中的管理，遵守甲方的有关规章制度。

7.乙方应积极配合甲方进行工程质量和进度的检查，确保工程质量达到优良标准。

8.乙方应妥善保护施工现场的整洁，做到“工完场清”。每日施工完毕后，应将垃圾运至指定地点堆放。

9.乙方应积极配合甲方进行竣工验收工作，确保验收顺利通过。

三、材料供应

1.乙方在施工中应严格按照甲方要求使用材料，确保材料质量符合设计要求和相关标准。如需更改材料，应事先征得甲方的同意。

2.乙方应在施工前向甲方提供详细的材料清单和样品，供甲方审核。甲方有权对材料清单和样品提出意见和要求。

3.乙方应确保使用的材料来源合法、质量可靠，并承担相应的质量保证责任。如因材料质量问题导致工程出现质量问题或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.对于需要甲方自行采购的材料和设备，乙方应提供必要的协助和支持。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照设计要求和相关标准进行施工，确保工程质量达到优良标准。甲方有权对工程质量进行监督。

2.在施工过程中，乙方应进行定期的质量检查和验收，确保每个工序都符合质量要求。甲方有权参与这些验收活动。

3.当工程完工后，乙方应组织专业人员进行质量检查和验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。甲方有权对最终质量提出意见和要求。

4.如果验收不合格，乙方应承担相应的责任和费用进行整改。如果整改后仍不合格，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

5.乙方应提供必要的质量保证措施和售后服务支持，确保工程质量得到有效保障。

五、违约责任及赔偿损失

1.乙方在施工过程中如因自身原因违反合同规定或施工错误导致工程质量不合格或损失，应承担相应的违约责任和赔偿责任。具体包括：若因乙方原因导致工期延误或质量问题严重影响使用效果时，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。若因乙方原因导致工程无法按时交付使用或被迫停工等情形时，乙方也应承担相应的违约责任和赔偿责任。

2.甲方若不按合同约定支付工程进度款或结算款时，应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。甲方如需提前解除本合同或因其他违约行为导致合同无法继续履行时，也应承担相应的违约责任和赔偿责任。但双方协商一致的除外。若因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同义务的（如自然灾害、战争等），双方均不承担违约责任。但应及时沟通并协商解决方案以减轻双方损失。若因第三方原因导致双方无法按时履行义务的（如供应商违约等），双方也不承担违约责任。但应及时沟通并协商解决方案以减轻双方损失。在履行本合同过程中发生的争议应由双方首先通过友好协商解决；协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议；同时双方一致同意在争议解决期间双方应继续履行除争议事项之外的其他合同义务以减轻双方损失并确保工程进度和质量要求得到满足保证；若诉讼判决后确认违约方需承担违约责任时则按判决结果执行即可得到相应赔偿金额作为违约金支付给对方以弥补其实际损失及实现合同目的之作用！

篇2

甲方（业主）：________，身份证号码：________，联系电话：________，地址：________。

乙方（装饰公司）：________，统一社会信用代码：________，联系