建设工程施工合同交底记录表(打印)5篇.docxVIP

建设工程施工合同交底记录表(打印)5篇

篇1

一、合同当事人

1.甲方（发包人）：

名称：

地址：

联系人：

联系方式：

2.乙方（承包人）：

名称：

地址：

联系人：

联系方式：

二、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程规模：

三、合同工期

1.开工日期：

2.竣工日期：

3.合同工期：

四、合同价款

1.承包方式：

2.合同价款：

五、付款方式及时间

1.预付款：预付款比例及支付时间；预付款扣回时间及方式。

2.进度款：支付节点及比例；支付时间。

3.结算款：支付节点及比例；支付时间。

4.保修款：保修款比例及支付时间；保修款返还时间及方式。

六、质量与验收

1.工程质量标准：符合《建设工程施工质量验收规范》及相关行业标准。

2.验收方式及时间：分阶段验收、竣工验收的具体时间及方式。

七、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约责任及赔偿标准。

2.乙方违约责任及赔偿标准。

八、争议解决方式及管辖法院

篇2

工程名称：XXXX项目

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

交底时间：XXXX年XX月XX日

交底地点：XXXX项目部会议室

记录人：XXX

一、工程概况

本工程为XXXX项目，位于XXXX市XXXX区，占地面积约XX平方米，建筑面积约XX平方米。工程内容包括房屋建筑、道路、绿化等，其中房屋建筑高度最高，为XX层。本工程采用框架结构，基础为桩基，外墙采用面砖装饰，内墙采用涂料装饰，地面采用瓷砖铺贴。

二、合同条款

1.工程范围

本合同约定的工作范围包括但不限于：房屋建筑、道路、绿化等工程的施工图纸范围内的全部内容。具体以招标文件、合同文件及补充协议为准。

2.合同工期

本工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。如因不可抗力因素或发包人原因导致工期延误，经发包人书面确认后，可顺延工期。

3.质量标准

本工程质量应达到国家现行相关规范和标准的要求，确保合格。具体质量标准以招标文件、合同文件及补充协议为准。

4.合同价款

本合同暂定总价为人民币XX元，具体结算价格以实际完成工程量及双方确认的单价为准。合同价款支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，发包人向承包人支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）进度款：承包人按照发包人审核通过的施工进度计划，在完成相应工程量后，提交进度款申请报告，发包人审核确认后支付相应款项。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，承包人提交结算报告，发包人审核确认后支付结算款项。

（4）质量保证金：合同总价的XX%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后扣除预付款和进度款后支付。保修期满后，如无质量问题，发包人将质量保证金全额退还承包人。

5.违约责任

（1）发包人未按合同约定支付合同价款的，自逾期之日起，按应支付金额的中国人民银行同期贷款利率向承包人支付违约金。

（2）承包人未按合同约定完成施工任务的，应按合同总价的XX%向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同约定的，承包人应负责返工修复，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。

（4）因发包人原因导致工程延期竣工的，发包人应承担相应责任，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。

三、施工组织设计及管理

1.施工组织设计

承包人应根据工程特点和实际情况，编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、施工方法、施工质量控制措施等，并报发包人审核批准。施工组织设计一经批准，承包人应严格按照执行。

2.施工管理

（1）承包人应建立健全施工管理制度，明确各级管理人员职责，加强现场管理，确保施工安全和质量。

（2）承包人应定期向发包人报送施工进度报告和施工质量检验报告，及时反馈工程施工情况。

（3）发包人应定期对承包人的施工管理和施工质量进行检查和监督，提出整改意见和建议，并监督整改情况。

四、安全生产与文明施工

1.安全生产

（1）承包人应严格遵守国家安全生产相关法律法规和标准，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产教育和培训，确保施工人员具备相应的安全意识和操作技能。

（2）施工现场应设置必要的安全警示标志和安全防护设施，确保施工