简单施工协议书8篇.docxVIP

简单施工协议书8篇

篇1

发包方（甲方）：XX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。

承包方（乙方）：XX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程承包方式：乙方包工包料，包工期、包质量、包安全、包环保，竣工验收以甲方会同设计单位或有关部门认可为准。

4.工程内容：为达到甲方要求，乙方需完成以下工程内容：

（1）施工范围：XX；

（2）施工内容：XX；

（3）材料要求：XX。

第二条工程期限

1.根据该工程的实际情况，乙方应在签订合同后XX天内完工。

2.乙方在签订合同后，应尽快安排施工，并确保在合同约定的工期内完成施工任务。如有特殊情况需要延长工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的同意。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和要求。在施工中，乙方应做好质量检验工作，确保每一道工序都符合质量要求。

2.如果乙方施工的质量达不到甲方要求，乙方应负责返工或整改，并承担由此造成的一切损失。

第四条工程价款及支付方式

1.工程价款：本合同工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。该价款已包括乙方完成本合同工程所需的一切费用。

2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款。工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的XX%作为尾款。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。

第五条违约责任

1.乙方在施工中，如因自身原因造成工期延误或质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方停工整改或重新施工，并赔偿由此造成的一切损失。

2.甲方未按照合同约定支付工程价款或未提供必要的技术支持和资料，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付应付款项并赔偿由此造成的一切损失。

第六条争议解决方式

1.在合同履行过程中，如甲乙双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的顺利进行。

2.诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。判决生效之日起XX日内未履行判决义务的当事人，需承担相应的滞纳金。滞纳金比例为每日XX%。

3.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。如需采取其他措施防止损失扩大，双方应根据实际情况协商确定。若协商不成，可向仲裁机构或法院申请采取保全措施。

4.争议解决后，双方应认真履行判决或调解书所确定的内容。如有违反，需承担相应的法律责任和后果。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开始施工，至______年______月______日竣工验收。

2.甲方在合同签订后，按照合同约定向乙方支付工程款项。乙方在收到款项后，应按规定及时向甲方出具发票。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币______元整（￥______），其中材料费______元整（￥______），人工费______元整（￥______），其他费用______元整（￥______）。具体价格详见附件《工程造价表》。

2.甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元整（￥______）。

（2）工程进度过半时，甲方应向乙方支付工程总造价的______%作为中期款，即人民币______元整（￥______）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的剩余款项，即人民币______元整（￥______）。

第四条工程质量及验收标准