正规的建设工程合同范文7篇.docx

正规的建设工程合同范文7篇

篇1

建设工程合同

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：包括但不限于土建、装修、安装等工程

4.工程造价：XXXXXX元人民币

二、工程承包方式

本工程采用包工包料的方式，乙方负责工程的全部施工及材料采购。

三、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

四、付款方式

1.甲方在合同签订后向乙方支付工程款XX%，即XXXX元人民币。

2.乙方完成主体结构施工后，甲方再支付工程款XX%，即XXXX元人民币。

3.乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付剩余工程款，即XXXX元人民币。

五、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应确保施工场地具备施工条件，并在开工前办理完相关手续。

（2）甲方应按照合同约定支付工程款，并确保工程款专款专用。

（3）甲方应负责协调施工现场的各方关系，确保施工顺利进行。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

（2）乙方应确保施工进度，按时完成合同约定的各项施工内容。

（3）乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全无事故。

（4）乙方应负责工程的保修工作，保修期为XX年，自工程竣工验收之日起计算。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工内容，甲方有权要求乙方进行整改，并承担因整改产生的额外费用。

3.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的全部损失。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式贰份，甲乙双方各执壹份。

2.本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同不能继续履行的，双方均可解除合同，并互不承担违约责任。

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

法定代表人：XXXXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

法定代表人：XXXXXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

篇2

建设工程合同

甲方（发包方）：XXXXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方XXXXXX工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：详见本合同附件一《建设工程施工合同文件》。

4.承包方式：XXXXXX建筑公司包工包料。

5.工期：本工程合同总工期为XX天，自乙方进场之日起计算。具体开工日期及竣工日期详见本合同附件一《建设工程施工合同文件》。

6.质量标准：本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

二、甲方责任

1.负责办理本工程的有关建设手续。

2.甲方应按本合同规定的时间向乙方支付合同价款。

3.应向乙方提供施工场地，保证施工用水、电及道路畅通。

4.甲方应协助乙方办理工程竣工验收及备案工作。

5.甲方应对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理化建议。

三、乙方责任

1.乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按时完成施工任务，确保工期。

3.乙方应做好施工现场的管理工作，确保施工安全。

4.乙方应做好与甲方及其他相关单位的协调工作，确保工程的顺利进行。

5.乙方应配合甲方办理工程竣工验收及备案工作。

6.乙方应对其提供的施工材料、设备等进行检验，确保其符合设计