工程造价司法鉴定报告.pdfVIP

xxxxxxxx与xxxxxxx工程有限公司建设工程合同纠纷一案

xxxxx开发有限公司与xxxxx集

团路桥工程有限公司建设工程合同纠纷一案

工程造价鉴定意见书

文号：xx【2020】xxxxx号

编制人：

审核人：

企业负责人：

1

xxxxxxxx与xxxxxxx工程有限公司建设工程合同纠纷一案

工程造价鉴定人员声明

重庆仲裁委员会（鉴定委托人名称）：

受重庆仲裁委员会院的委托，对“xxxx开发有限公司与xxxx集

团路桥工程有限公司建设工程合同纠纷一案”的已完工程进行鉴定。

参与本次鉴定工作的造价鉴定人员郑重声明：

1、我们在本鉴定方意见书中陈述的事实是真实和准确的；

2、本报告中的分析、意见、和结论是我们自己独立、公正的专

业分析、意见和结论；

3、工程工期及其相关经济问题存在固有的不确定性，本报告结

论的依据是贵方委托书，仅负责对委托鉴定范围及内容作出结论，未

考虑与其他方面的关联；

4、我们与本报告中的当事人没有利害关系，也与有关当事人没

有个人利害关系或偏见。

工程造价鉴定人员（签章）：

执业（从业）证号：

2

xxxxxxxx与xxxxxxx工程有限公司建设工程合同纠纷一案

xxxx工程项目管理有限公司

xxConstructionCostCo.Ltd

xx【2020】xxxxx号

★

xxxx开发有限公司与xxxxx集团路桥工程有限公司

建设工程合同纠纷一案

工程造价鉴定意见书

重庆仲裁委员会：

我们接受贵单位的委托，对“xxxxx开发有限公司与xxxxx集团路

桥工程有限公司建设工程合同纠纷一案”的已完工程造价进行了鉴定，

贵单位的责任是对提供工程造价鉴定资料的真实性、合法性和完整性负

责，我们的责任是按照《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]

第016号）的要求出具司法鉴定方意见书。在鉴定过程中，我们结合被

鉴定工程的实际情况，实施了必要的鉴定程序。工程造价司法鉴定报告

如下：

一、基本情况

（一）委托人：重庆仲裁委员会。

（二）委托日期：二○二○年六月二日。

（三）委托内容：根据重庆仲裁委员会鉴定委托书，本项目委托

3

xxxxxxxx与xxxxxxx工程有限公司建设工程合同纠纷一案

鉴定内容：对xxxxx公司已完工程合格部分的工程量的造价进行鉴定；

对xxxxx公司因xxxxx公司工期延误造成的工程增加成本的损失进行

司法鉴定（即以合同约定的材料、人工、机具价格等价格与申请仲裁

日2020年6月20日的人工、材料、机具价格的价差计算）；对xxxxx

公司从2013年2月2日起因工期延误产生的项目管理支出损失费用

进行司法鉴定。

（四）鉴定资料：

由双方提交的本案资料均已经过仲裁委质证，故直接用作鉴定

材料。

1、重庆仲裁委员会提交的资料：

1）重庆仲裁委员会《司法造价委托协议》；

2）xxxxx开发有限公司诉xxxxx集团第五工程有限公司建设

施工承包合同仲裁案第1-10部分（共1