EPC总承包合同范本必威体育精装版.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

EPC总承包合同范本必威体育精装版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3EPC总承包

第二条合同范围及内容

2.1工程范围

2.2工作内容

2.3工程量清单

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3提前完成

第五条质量标准

5.1工程质量

5.2材料和设备质量

5.3质量检验

第六条合同的履行

6.1承包人义务

6.2发包人义务

6.3合同变更

第七条违约责任

7.1承包人违约

7.2发包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁

8.3诉讼

第九条合同的解除

9.1合同解除条件

9.2解除合同的程序

9.3解除合同后的处理

第十条合同的终止

10.1合同终止条件

10.2终止合同的程序

10.3终止合同后的处理

第十一条不可抗力

11.1不可抗力的定义

11.2不可抗力后果的处理

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的定义

12.2必威体育官网网址义务

12.3必威体育官网网址期限

第十三条税费

13.1税费承担

13.2税费支付

第十四条其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的附件

14.3合同的生效、变更和解除

14.4合同的争议解决

14.5合同的终止

14.6合同的解除

14.7不可抗力

14.8必威体育官网网址条款

14.9税费

14.10其他事项

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指合同中指定的承担工程发包义务的一方，即项目的委托方。

1.2承包人

承包人是指合同中指定的承担工程承包义务的一方，即项目的执行方。

1.3EPC总承包

EPC总承包是指承包人承担工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作，并对工程的质量、安全、进度、投资等方面全面负责的一种工程承包模式。

第二条合同范围及内容

2.1工程范围

本合同项下的工程范围包括但不限于：工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作。

2.2工作内容

承包人应按照合同约定，完成工程的设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作，并确保工程的质量和安全。

2.3工程量清单

工程量清单详细列出了本合同项下工程的各种工作内容和工程量，承包人应按照工程量清单的要求完成相关工作。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同的总价为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作的全部费用。

3.2价格调整

合同总价在合同签订后，如因工程设计、采购、建造、安装、调试、试运行等工作发生变更，导致合同总价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整机制进行调整。

3.3支付方式

发包人应按照合同约定的支付方式和支付时间，向承包人支付合同价款。支付方式可以分为进度付款、验收付款和竣工付款等。

第四条合同工期

4.1工期要求

承包人应按照合同约定的工期要求，完成本合同项下的各项工作。

4.2工期延误

如承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定承担工期延误的责任。

4.3提前完成

如承包人提前完成工程的，提前完成部分的工程价款按照合同约定的价格进行支付。

第五条质量标准

5.1工程质量

本合同项下的工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。

5.2材料和设备质量

承包人提供的材料和设备质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准。

5.3质量检验

工程质量检验应按照合同约定的检验标准和程序进行，检验合格的工程方可投入使用。

第六条合同的履行

6.1承包人义务

承包人应按照合同约定，完成本合同项下的各项工作，并保证工程的质量和安全。

6.2发包人义务

发包人应按照合同约定，向承包人支付合同价款，并提供必要的施工条件。

6.3合同变更

如合同执行过程中，双方同意对合同范围、工程量、工期、质量标准等进行变更的，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

（1）提交合同约定的仲裁机构仲裁；

（2）向合同约定的人民法院提起诉讼。

8.2仲裁

如选择仲裁解决争议的，仲裁机构为【】，仲裁地点为【】。

8.3诉讼

如选择诉讼解决争议的，诉讼法院为【】，诉讼地点为【】。

第九条合同的解除

9.1合同解除条件

（1）双方同意解除合同；

（2）合同履行不可能；

（3）合同