2024版市政工程打管桩分包劳务合同标准范本.docxVIP

2024版市政工程打管桩分包劳务合同标准范本

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

1.3监理方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.合同标的

3.1打管桩工程内容

3.2工程质量要求

3.3工程进度要求

4.合同价款

4.1合同总价

4.2分包工程结算方式

4.3付款方式及期限

5.工程款支付条件

5.1预付款

5.2进度款

5.3结算款

5.4保证金

6.工程进度

6.1工程进度计划

6.2工程进度控制

6.3工程延期处理

7.工程质量

7.1质量标准

7.2质量检验

7.3质量纠纷处理

8.安全生产

8.1安全生产责任

8.2安全生产措施

8.3事故处理

9.环境保护

9.1环境保护责任

9.2环境保护措施

9.3环境污染事故处理

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除与终止后的处理

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效与备案

13.1合同生效条件

13.2合同备案

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2合同附件

14.3合同变更与解除

14.4合同解除后的处理

14.5合同未尽事宜的处理

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方注册地址：

1.1.4分包方联系方式：

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方注册地址：

1.2.4总包方联系方式：

1.3监理方信息

1.3.1监理方名称：

1.3.2监理方法定代表人：

1.3.3监理方注册地址：

1.3.4监理方联系方式：

2.工程概况

2.1工程名称：市政工程打管桩工程

2.2工程地点：市区街道

2.3工程规模：总面积平方米，桩基数量根

2.4工程类型：市政基础设施工程

3.合同标的

3.1打管桩工程内容：

3.1.1打设预应力管桩

3.1.2桩基础施工

3.1.3桩基检测与验收

3.2工程质量要求：

3.2.1符合国家及行业标准

3.2.2桩基垂直度误差≤1%

3.2.3桩基承载力满足设计要求

3.3工程进度要求：

3.3.1合同工期为个月

3.3.2桩基施工阶段进度计划如下：

第1个月：完成桩基设计及施工图纸审查

第23个月：完成桩基础施工

第4个月：完成桩基检测与验收

4.合同价款

4.1合同总价：人民币万元整

4.2分包工程结算方式：

4.2.1按照实际完成的工程量结算

4.2.2结算依据：国家及地方相关定额标准

4.3付款方式及期限：

4.3.1预付款：合同签订后个工作日内支付合同总价%

4.3.2进度款：按月支付，每月支付合同总价%

4.3.3结算款：工程完工验收合格后个工作日内支付剩余合同总价

5.工程款支付条件

5.1预付款：在合同签订后，提供相关手续齐全的发票，支付合同总价%

5.2进度款：每月末提交上月工程进度报告及发票，支付当月合同总价%

5.3结算款：工程完工验收合格后，提供相关手续齐全的发票，支付剩余合同总价

5.4保证金：合同签订后，支付合同总价%作为保证金，工程完工验收合格后无息退还

6.工程进度

6.1工程进度计划：详见第三条第3.3款

6.2工程进度控制：

6.2.1分包方应按照合同约定的工程进度计划组织施工

6.2.2总包方和监理方有权对分包方的施工进度进行监督检查

6.2.3如分包方未能按照计划完成工程进度，应承担相应的违约责任

6.3工程延期处理：

6.3.1因不可抗力原因导致工程延期，经总包方和监理方确认后，可适当延长工期

6.3.2因分包方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失

7.工程质量

7.1质量标准：符合国家及行业标准，详见第三条第3.2款

7.2质量检验：

7.2.1分包方应按照合同约定的质量标准进行自检

7.2.2总包方和监理方有权对分包方的工程质量进行监督检查

7.2.3工程验收合格后，分包方应提供相关质量证明文件

7.3质量纠纷处理：

7.3.1发生质量纠纷时，双方应友好协商解决

7.3.2协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼

8.安全生产

8.1安全生产责任

8.1.1分包方负责施工现场的安全管