建设项目垫资合同协议书范本6篇.docx

建设项目垫资合同协议书范本6篇

篇1

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方垫资建设工程项目事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：[工程内容]

二、垫资条款

1.垫资方式：乙方为甲方垫资建设工程项目，垫资款在工程款中扣除。

2.垫资金额：乙方垫资的金额为[垫资金额]元。

3.垫资利息：乙方垫资的利息按照中国人民银行同期贷款利率计算，由甲方在工程款中扣除。

4.垫资期限：乙方垫资的期限为自本合同签订之日起至工程竣工验收之日止。

三、双方权利义务

1.甲方应按照合同约定支付工程款，并承担垫资利息。

2.乙方应按照合同约定完成工程建设，确保工程质量。

3.乙方应在垫资期限内完成工程建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

4.甲方应提供必要的协助和支持，确保工程建设的顺利进行。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并支付逾期利息。

2.乙方如未按照合同约定完成工程建设，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。

3.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

五、争议解决

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除双方有争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收之日止。

2.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字盖章）：[甲方负责人签字及单位公章]

乙方（签字盖章）：[乙方负责人签字及单位公章]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX年XX月XX日。

2.本工程开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日。

第三条工程造价及支付方式

1.本工程造价为人民币XX元（￥XX元）。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：每月支付一次。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术资料、验收规范和质量标准为依据。验收不合格，需要返工的工程，应由乙方负责修好再进行验收。直至合格。

4.工程竣工验收后，甲方才可使用该工程。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量问题应由乙方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部（84）城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法（试行）》执行。

第五条违约责任与赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每延期一天，应按延期付款额的万分之XX支付滞纳金给乙方。若甲方在乙方进场后终止合同，应赔偿乙方因此造成的全部损失。

2.乙方不能按合同约定的工期和质量等级完成工程任务，应赔偿甲方因此造成的全部损失。同时，甲方可要求乙方支付工程总造价的百分之XX的违约金。若乙方中途停工或擅自解除合同，应赔偿甲方因此造成的全部损失。

3.甲方若不按合同约定支付工程竣工结算款，每延期一天，应按延期付款额的万分之XX支付滞纳金给乙方。若甲方在乙方竣工结算后终止合同，应赔偿乙方因此造成的全部损失。

4.乙方在工程竣工验收后，不能按照合同约定向甲方提供关于工程质量的技术资料等，每延期一