矿山承包合同协议书范本通用版5篇.docxVIP

矿山承包合同协议书范本通用版5篇

篇1

发包人（甲方）：_________

承包人（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围和内容：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

三、合同价款

1.本工程采用单价承包方式，合同总造价为：_________元。具体单价及工程量详见附件《工程量清单及报价表》。

2.承包人需按照发包人的要求，完成全部工程的施工，并达到合同约定的质量标准。

四、质量标准与验收

1.本工程执行《矿山工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.承包人应确保工程质量达到合同约定及规范要求，如达不到要求，承包人应负责返工并承担相应费用。

3.发包人将在工程竣工后进行验收，并出具验收报告。如有需要，发包人可委托第三方进行验收。

五、付款方式

1.合同签订后，发包人将向承包人支付合同总价的XX%作为预付款。预付款在竣工验收后扣除。

2.承包人每月向发包人提交工程进度报告，发包人根据报告内容支付工程进度款。具体支付比例为：每月完成工程量的XX%。

3.竣工验收后，发包人根据验收报告及结算报告支付工程尾款。尾款支付完毕后，承包人需向发包人提交全部结算资料。

六、违约责任

1.承包人如未能按照合同约定完成施工任务，需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。违约金比例为合同总价的XX%。

2.发包人如未能按照合同约定支付款项，需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。违约金比例为合同总价的XX%。

3.如因不可抗力导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。协商不成的，双方均可解除合同，且不承担违约责任。

七、争议解决

1.双方如因履行合同发生争议，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

2.争议解决过程中产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费等）由双方协商解决。协商不成的，由法院依法判决。

3.双方同意接受法院管辖的地点为：_________。

八、其他约定事项

1.承包人在施工过程中应遵守相关法律法规及发包人的规章制度，确保安全生产和文明施工。如因承包人违反规定导致的事故或损失，承包人应承担全部责任。

2.合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就矿山承包事宜达成如下协议：

一、承包范围及内容

1.甲方将其拥有的矿山承包给乙方，乙方负责矿山的开采、加工、销售等全流程工作。

2.承包期间，乙方应确保矿山的安全、环保、高效运行，并承担相应的风险。

二、承包期限

1.承包期限为[具体年数]年，自[起始日期]至[终止日期]。

2.承包期限届满后，乙方应将矿山交还给甲方，并确保矿山设施完好。

三、价款及支付方式

1.乙方应向甲方支付承包费用，具体金额为[具体金额]，支付方式为[具体支付方式]。

2.乙方还需按照约定向甲方支付其他费用，如矿山设备维护费、环保费等。

四、双方权利义务

1.甲方应确保矿山权属清晰，无争议，并承担相应的法律责任。

2.乙方应确保承包期间矿山的正常运行，并承担相应的风险。如因乙方原因造成矿山事故或损失，乙方应承担全部责任。

3.乙方应按时向甲方支付承包费用及其他费用，如逾期支付，应承担相应的违约责任。

4.承包期间，如因甲方原因导致矿山无法正常运行，甲方应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.如一方违约，违约方应向守约方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。

2.违约金的