合法的大型施工合同范文6篇.docxVIP

合法的大型施工合同范文6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的工程项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的所有材料和设备，并承担施工过程中的所有费用。

三、工期要求

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方需承担相应的费用和责任。

五、付款方式

1.工程款支付：甲方需按照合同约定及时支付工程款，确保工程顺利进行。

2.付款节点：具体付款节点和金额根据工程实际情况和双方协商确定。

3.付款违约：如甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

六、保修条款

1.保修期限：本工程保修期为_____年，自工程竣工之日起计。在保修期内，乙方需对工程的缺陷进行无偿修复。

2.保修范围：保修范围包括工程主体结构、电气设备、管道设施等。在保修期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方需承担相应的修复责任。

3.保修违约：如乙方未履行保修义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.违约情形：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约情形包括但不限于工期延误、工程质量不符合要求、未按时支付工程款等。

2.违约金：违约方需向另一方支付违约金，违约金金额为合同总金额的_____%。如违约金不足以弥补另一方的损失，违约方还需承担相应的赔偿责任。

3.协商解决：如双方发生争议或违约行为，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

八、争议解决方式

1.争议协商：双方发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可通过以下方式解决：

2.争议仲裁：如协商不成，任何一方均可向_____（地点）的_____（仲裁机构）申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。如仲裁机构无法裁决或裁决结果无法执行，双方可通过以下方式解决：

3.争议诉讼：如仲裁不成或仲裁结果无法执行，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应停止履行合同义务。如法院作出判决或裁定，双方应履行判决或裁定结果。如一方不履行判决或裁定结果，另一方有权向法院申请强制执行。

九、其他约定事项

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式_____份，甲乙双方各执_____份。具有同等法律效力。

2.合同变更：如需对合同进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议生效条件与合同生效条件相同。协议内容不得与合同内容相抵触。如协议内容违反合同内容或法律法规规定，该协议无效。协议无效后不影响合同其他部分的效力。但给当事人造成损失的应当赔偿损失。协议有效成立应当办理批准、登记等手续的应当办理。未办理批准登记等手续的该协议无效。协议无效后不影响合同其他部分的效力但给当事人造成损失的应当赔偿损失3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及合同履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密承担必威体育官网网址义务不得向第三方泄露相关信息违反必威体育官网网址义务的应承担相应的法律责任4.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行或无法按时履行双方可协商解除合同或延期履行合同5.适用法律和管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律管辖法院为甲方所在地人民法院如有其他约定按照约定执行无约定按照法律规定执行本合同自双方签字或盖章之日起生效合同有效期为_____年自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日结束合同到期后如需续签双方应提前协商并签订新的合同

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：__