乡村施工合同7篇.docx

乡村施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本乡村施工合同的订立和实施，经充分协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程范围：__________

4.工程要求：__________

二、工期和进度

1.工程开工日期：__________年_____月_____日

2.工程竣工日期：__________年_____月_____日

3.工程进度：乙方应严格按照合同约定的工期和进度要求，按时完成工程施工任务。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保工程施工质量符合相关标准和要求，保证工程的安全性和稳定性。

2.工程验收：甲方将在工程竣工后进行验收，验收标准为相关法规和规范性文件。验收过程中如发现质量问题，乙方应及时进行整改。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：本次工程的合同价款为人民币_____元整（￥_____）。该价款已包含完成本工程所需的人工、材料、机械等费用。

2.支付方式：甲方将在工程开工前向乙方支付合同价款的50%作为预付款，工程竣工并经甲方验收合格后，甲方将支付剩余的50%。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成工程施工任务，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工程施工任务或施工质量不符合相关标准和要求，乙方应承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.协商和解：在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先尝试通过友好协商的方式解决。

2.仲裁或诉讼：如协商和解无法解决问题，甲乙双方同意将争议提交至相关仲裁机构或法院进行仲裁或诉讼。仲裁裁决或诉讼判决对甲乙双方具有法律约束力。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，甲乙双方应共同遵守合同条款，履行合同义务。

2.合同终止：在合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等情形，导致合同无法继续履行，甲乙双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快完成收尾工作并返还甲方已支付但未完成工作的款项。

八、其他条款

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方应对本合同内容及履约过程中涉及的商业机密、技术资料等必威体育官网网址信息必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.不可抗力条款：如遇不可抗力导致无法按时完成工程施工任务或造成其他损失时，甲乙双方应共同协商解决方案。

3.适用法律条款：本合同适用中华人民共和国相关法律法规进行解释和执行。如合同内容与法律法规相抵触时，应以法律法规为准。

4.争议管辖条款：凡因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.合同变更条款：如需对合同内容进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更或补充的内容及生效时间等相关事项。

篇2

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方乡村施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币[大写金额]元，小写金额为[小写金额]元。该造价已包括工程所需的所有费用，甲方无需再支付其他费用。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）合同生效后，甲方应向乙方支付工程总造价的[比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元，小写金额为[小写金额]元。

（2）工程施工完成后，甲方应向乙方支付剩余的款项，即人民币[大写金额]元，小写金额为[小写金额]元。

三、工期及进度

1.本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]。如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方应严格按照施工进度表组织施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准及验收

1.本工程应按照国家相关施工规范和质