2025园林绿化工程施工合同范本.docxVIP

?合同编号：

合同双方：

甲方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于甲方为园林绿化工程的业主，乙方为具备相应资质的园林绿化工程施工单位，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承建园林绿化工程事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程预算：

1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止。

第二条甲方权利和义务

2.1甲方应向乙方提供施工场地，确保乙方能顺利施工。

2.2甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

2.3甲方应负责办理工程所需的相关手续和证件。

2.4甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。

第三条乙方权利和义务

3.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、工期完成施工。

3.2乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。

3.3乙方应确保工程质量和安全，不得出现安全事故。

3.4乙方应配合甲方完成工程验收工作。

第四条工程价款及支付方式

4.1工程价款为：元（大写：元整）。

4.2甲方支付工程款项的方式为：。

4.3付款条件：乙方按照合同约定完成施工后，甲方进行验收合格后支付。

第五条工期延误

5.1因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付相应的误期赔偿金。

5.2因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

7.2双方应保守合同秘密，不得泄露对方商业秘密。

7.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。

解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保合同符合国家法律法规的要求。如有疑问，可咨询专业法律人士。

2.合同双方应确保所提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。

解决办法：双方在签订合应认真核实对方提供的信息，如有必要，可要求对方提供相关证明材料。

3.合同双方应严格按照合同约定的内容和标准完成各自的权利和义务。

解决办法：双方应定期检查合同履行情况，确保合同条款得到落实。如发现履行问题，应及时沟通协商，采取措施予以解决。

4.合同价款的支付和工程款项的结算应按照合同约定的方式进行，确保资金安全。

解决办法：双方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款项，如有变更，应签订补充协议。

5.合同履行过程中如发生争议，应及时沟通协商，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即园林绿化工程的业主。

2.乙方：指合同中的受托方，即具备相应资质的园林绿化工程施工单位。

3.法定代表人：指代表法人单位行使权利、履行义务的负责人。

4.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自的权利和义务的过程。

5.工程验收：指工程完成后，甲方对工程的质量、安全、功能等方面进行检查，以确定工程是否符合合同约定的要求。

6.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。

7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

8.法律法规：指中华人民共和国全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例等。

应用场合：

1.适用于甲方为园林绿化工程的业主，乙方为具备相应资质的园林绿化工程施工单位之间的合同签订