精品工程施工合同样书8篇.docx

精品工程施工合同样书8篇

篇1

发包方：[公司名称]（以下简称甲方）

承包方：[公司名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条工程期限

1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。

3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工；

（2）因设计变更或技术变更而需延长工期；

（3）因甲方原因影响开工或中途停工；

（4）非因乙方原因连续停工超过XX天。

第三条工程合同总价

本工程合同总价为人民币[合同总价]元，其中设计费为人民币[设计费]元。乙方必须按照甲方要求保质保量完成工程，如在施工过程中有增加项目，双方协商补充预算。

第四条工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计图与甲方要求施工，工程质量达到合格标准。

2.乙方在工程完工后，必须按照工程规范进行质量自检，并作出书面自检报告。自检合格后，报甲方进行验收。甲方在收到验收申请后XX个工作日内进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。验收不合格，乙方必须按照甲方要求返修，并承担相应责任和损失。

3.在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见。乙方必须按照甲方要求及时整改。

第五条双方责任与义务

1.甲方责任与义务：

（1）负责办理工程项目立项、规划、建设等相关手续；

（2）负责提供工程项目设计图纸及相关资料；

（3）负责确定工程项目开工日期、竣工日期及质量标准；

（4）负责协调工程项目各施工单位之间的工作关系；

（5）负责工程项目其他相关事宜。

2.乙方责任与义务：

（1）按照设计图与甲方要求施工，确保工程质量达到合格标准；

（2）在施工过程中，遵守相关法律法规及安全操作规程，确保安全生产；

（3）按时提交工程进度报告及结算资料；

（4）遵守甲方制定的现场管理制度；

（5）承担因自身原因造成的经济损失和处罚。

第六条违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：甲方如未能按时支付工程进度款或竣工验收款，或未能及时提供设计图纸及相关资料，或未能及时协调各施工单位之间的工作关系，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任：乙方如未能按照设计图与甲方要求施工，导致工程质量不合格或未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。如乙方在施工过程中存在安全隐患或违反安全操作规程，导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的责任与义务。如一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。

3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。对于未完成的工作内容及已支付但未完成工作的款项，双方应达成书面协议进行结算和处理。

第八条争议解决方式及管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中产生的诉讼费用及律师费用由败诉方承担。

2.本合同的管辖法院为[管辖法院]人民法院。如一方违反合同规定并拒绝承担相应的法律责任时另一方有权向管辖法院申请强制执行。在强制执行过程中产生的费用由被强制执行方承担。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为____