吊顶木工劳务分包合同范本5篇.docx

吊顶木工劳务分包合同范本5篇

篇1

发包方（以下简称甲方）：_________

承包方（以下简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事宜，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

二、工期

1.乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

2.乙方必须在签订合同后_____天内开工，开工日期以乙方进场并完成安装准备工作日期为准。

3.因乙方原因造成工程不能按时完工，每延误一天，乙方需支付甲方违约金_____元。

4.甲方允许乙方在不影响整体工期的情况下调整施工顺序。

三、劳务费用及结算方式

1.劳务费用：根据工程需要，乙方需派_____名施工人员进场施工，施工期间乙方的费用由乙方自行承担，甲方仅负责提供必要的生活条件。

2.结算方式：每完成一层楼的吊顶安装工作并经甲方验收合格后，甲方支付乙方该部分劳务费用_____元。全部工程完工后，甲方支付乙方总劳务费用的_____%。剩余_____%的劳务费用作为质保金，待工程竣工验收合格后一次性支付。

四、质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸和甲方的要求施工，确保工程质量。

2.乙方需做好施工记录，确保每道工序都有明确的验收标准和验收记录。

3.甲方将在每个施工段完成后进行验收，验收标准为：_________。

4.如果乙方施工质量达不到合同要求的验收标准，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

五、安全及文明施工

1.乙方需严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全。

2.乙方需做好文明施工，确保施工现场整洁有序。

3.甲方将定期对施工现场进行安全及文明施工检查，对不符合要求的施工行为将进行处罚。

六、违约责任

1.乙方不能按时开工或不能按时完成施工任务，每延误一天需支付甲方违约金_____元。

2.乙方施工质量达不到合同要求的验收标准，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。

3.乙方在施工中违反安全操作规程或文明施工要求，甲方有权进行处罚。

4.甲方不能按时支付劳务费用或无故停工，每延误一天需支付乙方违约金_____元。

5.甲方在施工中变更设计或增加工作量，需及时与乙方协商，由此造成的损失由甲方承担。

6.甲方要求乙方在法定节假日或休息日工作，应支付相应的加班费用。具体加班费用由甲乙双方协商确定。

7.合同签订后，双方需严格遵守合同条款，未经对方同意不得擅自变更或解除合同。如有违约行为，违约方需承担相应的法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并执行。对于法院判决结果不服的当事人可以向上一级法院上诉。在争议解决期间双方应继续履行合同中的其他条款。

2.如因乙方原因导致工程无法按时完工或施工质量达不到合同要求时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。如双方协商不成时，可以通过仲裁机构或法院解决争议问题。但仲裁或诉讼期间双方应继续履行合同中的其他条款。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事项，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：_________

二、工期

1.乙方施工工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.乙方应按甲方要求的工期按时完成，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金。违约金的标准为每延误一天支付合同总金额的0.05%。

三、劳务报酬及支付方式

1.乙方完成合同约定的劳务内容，甲方需向乙方支付劳务报酬。劳务报酬按以下方式支付：_________。

2.乙方完成合同约定劳务内容后，甲方需向乙方支付尾款。尾款金额为劳务报酬的10%。

3.乙方需提供相应的发票以获取劳务报酬。

四、质量保证

1.乙方需保证施工质量