有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024年沉井施工工期延误赔偿合同
本合同目录一览
1.合同概述
1.1合同名称
1.2合同编号
1.3合同签订日期
1.4合同双方
2.工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4施工内容
3.工期延误赔偿范围
3.1延期原因认定
3.2延期赔偿标准
3.3延期赔偿计算方法
4.工期延误赔偿责任
4.1赔偿责任主体
4.2赔偿责任范围
4.3赔偿责任承担方式
5.工期延误赔偿流程
5.1延期申请
5.2延期核实
5.3赔偿金额确定
5.4赔偿支付
6.工期延误赔偿计算方法
6.1延期天数计算
6.2赔偿金额计算
6.3赔偿金额调整
7.合同解除与终止
7.1合同解除条件
7.2合同终止条件
7.3合同解除与终止的程序
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.合同生效与解除
9.1合同生效条件
9.2合同解除条件
9.3合同解除程序
10.合同附件
10.1附件名称
10.2附件内容
11.合同签署
11.1签署主体
11.2签署时间
11.3签署地点
12.合同生效日期
13.合同变更与补充
13.1变更程序
13.2补充程序
14.其他约定
14.1必威体育官网网址条款
14.2通知条款
14.3其他约定事项
第一部分：合同如下：
1.合同概述
1.1合同名称：本合同名称为“2024年沉井施工工期延误赔偿合同”。
1.2合同编号：本合同编号为______。
1.3合同签订日期：本合同签订日期为______。
1.4合同双方：
（1）甲方（沉井施工方）：______。
（2）乙方（工程业主方）：______。
2.工程概况
2.1工程名称：______。
2.2工程地点：______。
2.3工程规模：______。
2.4施工内容：______。
3.工期延误赔偿范围
3.1延期原因认定：
（1）因甲方原因导致的工期延误；
（2）因乙方原因导致的工期延误；
（3）因不可抗力因素导致的工期延误。
3.2延期赔偿标准：
（1）甲方原因导致的工期延误，乙方应按照每日______元的标准向甲方支付赔偿金；
（2）乙方原因导致的工期延误，甲方应按照每日______元的标准向乙方支付赔偿金；
（3）因不可抗力因素导致的工期延误，双方可根据实际情况协商确定赔偿标准。
3.3延期赔偿计算方法：
（1）计算工期延误天数：从合同约定工期到期之日起至实际完成工期之日止；
（2）计算赔偿金额：按每日赔偿标准乘以工期延误天数。
4.工期延误赔偿责任
4.1赔偿责任主体：
（1）因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担赔偿责任；
（2）因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担赔偿责任；
（3）因不可抗力因素导致的工期延误，双方均不承担赔偿责任。
4.2赔偿责任范围：
（1）赔偿因工期延误造成的直接经济损失；
（2）赔偿因工期延误造成的间接经济损失；
（3）赔偿因工期延误造成的信誉损失。
4.3赔偿责任承担方式：
（1）赔偿金应在合同约定的时间内支付；
（2）赔偿金支付方式为______。
5.工期延误赔偿流程
5.1延期申请：
（1）任何一方发现工期延误时，应在______日内向对方提出书面延期申请；
（2）延期申请应包括工期延误的原因、预计延误天数、赔偿金额等。
5.2延期核实：
（1）收到延期申请后，对方应在______日内进行核实；
（2）核实无误后，双方应签署延期协议。
5.3赔偿金额确定：
（1）双方应根据核实结果，在______日内确定赔偿金额；
（2）赔偿金额确定后，双方应签署赔偿协议。
5.4赔偿支付：
（1）赔偿金应在赔偿协议签署后______日内支付；
（2）赔偿金支付方式为______。
7.工期延误赔偿计算方法
7.1延期天数计算：
（1）计算工期延误天数：从合同约定工期到期之日起至实际完成工期之日止；
（2）计算方式：实际完成工期天数减去合同约定工期天数。
7.2赔偿金额计算：
（1）赔偿金额计算公式：赔偿金额=每日赔偿标准×工期延误天数；
（2）计算方式：根据双方协商确定的赔偿标准，乘以工期延误天数。
7.3赔偿金额调整：
（1）如遇国家政策调整、物价上涨等因素，双方可根据实际情况协商调整赔偿标准；
（2）赔偿金额调整后，双方应签署调整协议。
8.争议解决
8.1争议解决方式：
（1）双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议；
（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构：
（1）争议解决机构应为本合同签订地的人民法院；
（2）争议解决机构的具体名称为______。
8.3争议解决
文档评论（0）