2024年别墅区别墅雨水收集系统安装劳务分包协议.docxVIP

2024年别墅区别墅雨水收集系统安装劳务分包协议

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1双方名称

1.2法定代表人或负责人姓名

1.3联系方式

1.4住所地

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目内容

3.工程范围及施工内容

3.1工程范围

3.2施工内容

3.3工程量

4.工程进度及工期

4.1工程进度安排

4.2工期

5.工程质量标准

5.1质量标准

5.2质量验收

6.工程费用及支付方式

6.1工程费用总额

6.2工程费用组成

6.3工程费用支付方式

6.4付款时间及比例

7.材料供应及验收

7.1材料供应

7.2材料验收

7.3材料质量

8.工程验收及保修

8.1工程验收

8.2工程保修

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除情形

11.2合同解除程序

12.合同生效及终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.附件

13.1附件一：工程量清单

13.2附件二：施工图纸

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1双方名称

甲方：[甲方全称]

乙方：[乙方全称]

1.2法定代表人或负责人姓名

甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3联系方式

甲方联系电话：[甲方联系电话]

乙方联系电话：[乙方联系电话]

甲方电子邮箱：[甲方电子邮箱]

乙方电子邮箱：[乙方电子邮箱]

1.4住所地

甲方住所地：[甲方住所地]

乙方住所地：[乙方住所地]

2.项目概况

2.1项目名称

2024年别墅区别墅雨水收集系统安装劳务分包项目

2.2项目地点

[项目具体地址]

2.3项目规模

[项目规模描述]

2.4项目内容

包括雨水收集系统设计、材料采购、施工安装、系统调试等全部工作。

3.工程范围及施工内容

3.1工程范围

[具体工程范围描述]

3.2施工内容

[具体施工内容描述，如：铺设管道、安装雨水收集设备、设备调试等]

3.3工程量

[具体工程量描述，如：管道长度、设备数量等]

4.工程进度及工期

4.1工程进度安排

[详细工程进度安排，如：分阶段完成各施工内容的时间节点]

4.2工期

自合同签订之日起[具体工期，如：120日历天内完成全部工程]

5.工程质量标准

5.1质量标准

[参照国家及行业相关标准，明确质量要求]

5.2质量验收

[质量验收流程，包括自检、互检、专检等]

6.工程费用及支付方式

6.1工程费用总额

[工程总费用计算依据及金额]

6.2工程费用组成

[详细费用组成，如：材料费、人工费、机械费等]

6.3工程费用支付方式

[支付方式描述，如：分阶段支付、进度款支付等]

6.4付款时间及比例

[具体付款时间及比例，如：工程进度达到50%时支付50%的费用]

7.材料供应及验收

7.1材料供应

[材料供应责任及方式，如：甲方提供或乙方自行采购]

7.2材料验收

[材料验收标准及流程，包括外观检查、性能测试等]

7.3材料质量

[材料质量保证措施，如：提供合格证明、质量保证期等]

8.工程验收及保修

8.1工程验收

工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后的[具体天数，如：7天内]组织验收。验收合格后，双方签署工程验收报告。

8.2工程保修

工程保修期为自工程验收合格之日起[具体保修期限，如：2年]。在保修期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应负责无偿修复。

9.违约责任

9.1违约情形

包括但不限于：工期延误、工程质量不符合约定、未按约定提供材料、未按约定完成工程等。

9.2违约责任

发生违约情形时，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。

10.争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决程序

争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。诉讼过程中，双方应遵守法院判决，不得采取影响诉讼正常进行的行动。

11.合同解除

11.1合同解除情形

包括但不限于：一方违约导致合同无法履行、不可抗力致使合同无法履行、双方协商一致解除合同等。

11.2合同解除程序

合同解除前，双方应就解除事宜进行协商。协商不成的，任何一方均可向对方发出解除合同的通知，合同自通知到达对方之日起解除。

12.合同生效及终止

12.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起