系统设备工程承揽合同的必威体育精装版范本5篇.docx

系统设备工程承揽合同的必威体育精装版范本5篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承揽系统设备工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX系统设备工程

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX系统设备的安装、调试及技术支持

4.工程期限：自合同签订之日起XX个工作日完成

二、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX），包含设备费、安装费、调试费及技术支持费用。

2.甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。

3.乙方完成设备安装并调试合格后，甲方在验收后XX个工作日内向乙方支付工程款的XX%，即人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）。

4.乙方提供一年期的技术支持，自验收之日起计。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照设计要求和技术标准施工，确保工程质量符合相关规定。

2.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供相关验收资料。甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。

3.验收标准按照《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规执行。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程，并对工程质量进行监督。甲方应按时支付工程款，确保工程的顺利进行。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并对甲方提出的合理要求予以配合。乙方应确保工程质量符合合同约定，并按时向甲方交付工程成果。

3.双方应共同遵守合同约定，确保工程的顺利进行。如一方违约，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.如甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方按照同期银行贷款利率支付利息作为违约金。同时，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.如乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。甲方还可以要求乙方返还部分或全部已支付的工程款，并赔偿因此造成的损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均可解除合同，并无需承担违约责任。

六、争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应停止执行合同中有争议的部分内容。待人民法院作出判决后，双方应按照判决结果执行合同剩余部分的内容。如果判决结果为解除合同，则双方应按照国家有关法律法规进行结算和清理工作。

2.在争议解决期间，乙方应继续履行合同中无争议部分的内容，确保工程的顺利进行。甲方也应积极协助乙方解决争议问题，共同推动工程的顺利进行。

七、其他约定事项

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同的修改、补充应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。修改、补充的内容与本合同具有同等法律效力。但本合同另有规定的除外。

3.本合同中的未尽事宜由双方另行协商处理。协商不成的，按照国家有关法律法规执行或参照行业惯例处理。但不影响本合同的执行效力。

篇2

合同编号：2024-XYZ-001

甲方（发包方）：_________

乙方（承揽方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽系统设备工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程周期：_________天

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：

-工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；

-工程进度过半时，甲方支付乙方工程总造价的50%；