2024年度装饰装修工程工期延误补偿合同.docxVIP

2024年度装饰装修工程工期延误补偿合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1双方名称

1.2法定代表人

1.3联系方式

2.项目基本信息

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目预算

3.工期安排

3.1预定工期

3.2实际工期

3.3工期延误原因认定

4.工期延误补偿标准

4.1补偿方式

4.2补偿比例

4.3补偿金额计算方法

5.补偿支付方式

5.1支付时间

5.2支付方式

5.3支付条件

6.工期延误责任划分

6.1施工方责任

6.2业主方责任

6.3第三方责任

7.合同履行过程中的争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决期限

7.3争议解决费用

8.合同解除条件

8.1施工方违约解除

8.2业主方违约解除

8.3合同约定解除

9.合同终止后的处理

9.1工程质量验收

9.2工程资料移交

9.3工程款结算

10.合同附件

10.1工期延误证明材料

10.2其他相关文件

11.合同生效及期限

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同期限

12.合同变更与解除

12.1变更条件

12.2变更程序

12.3解除条件

12.4解除程序

13.合同履行地点

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方基本信息

1.1双方名称

（1）甲方（施工方）：[甲方全称]

（2）乙方（业主方）：[乙方全称]

1.2法定代表人

（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

1.3联系方式

（1）甲方联系方式：[甲方联系电话]

[甲方电子邮箱]

（2）乙方联系方式：[乙方联系电话]

[乙方电子邮箱]

第二条项目基本信息

2.1项目名称

[项目全称]

2.2项目地点

[项目具体地址]

2.3项目规模

[项目面积/体积等]

2.4项目预算

[项目总预算金额]

第三条工期安排

3.1预定工期

[项目开始日期]至[项目结束日期]

3.2实际工期

[实际开始日期]至[实际结束日期]

3.3工期延误原因认定

（1）施工方原因：[具体原因]

（2）业主方原因：[具体原因]

（3）第三方原因：[具体原因]

第四条工期延误补偿标准

4.1补偿方式

（1）现金补偿

（2）工期顺延

4.2补偿比例

[具体补偿比例]

4.3补偿金额计算方法

[计算公式或说明]

第五条补偿支付方式

5.1支付时间

[具体支付日期]

5.2支付方式

[支付方式，如银行转账、现金等]

5.3支付条件

[支付条件，如工期延误确认后等]

第六条工期延误责任划分

6.1施工方责任

[具体责任事项]

6.2业主方责任

[具体责任事项]

6.3第三方责任

[具体责任事项]

第七条合同履行过程中的争议解决

7.1争议解决方式

（1）协商

（2）调解

（3）仲裁

7.2争议解决期限

[具体期限]

7.3争议解决费用

[费用承担方及具体金额]

第八条合同解除条件

8.1施工方违约解除

（1）施工方未按时完成施工任务，经乙方催告后仍未履行；

（2）施工方违反合同约定，造成工程重大质量事故；

（3）施工方违反合同约定，擅自停工或撤场；

8.2业主方违约解除

（1）业主方未按时支付工程款，经施工方催告后仍未履行；

（2）业主方违反合同约定，擅自变更工程设计或施工方案；

（3）业主方违反合同约定，阻碍施工方正常施工；

8.3合同约定解除

（1）双方协商一致，决定解除合同；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）法律、法规规定的其他情形。

第九条合同终止后的处理

9.1工程质量验收

（1）按照国家及行业相关标准进行验收；

（2）验收不合格部分，由施工方进行整改；

9.2工程资料移交

（1）施工方应将工程资料完整、准确、及时地移交给乙方；

（2）工程资料包括设计文件、施工图纸、验收报告等；

9.3工程款结算

（1）按照合同约定进行工程款结算；

（2）结算完成后，乙方应向施工方支付剩余款项。

第十条合同附件

10.1工期延误证明材料

（1）工期延误证明文件；

（2）相关证明材料，如照片、视频等；

10.2其他相关文件

（1）工程设计变更文件；

（2）施工过程中产生的相关文件。

第十一条合同生效及期限

11.1合同生效条件

（1）双方签字盖章；

（2）合同约定的其他生效条件；

11.2合同生效日期

[合同生效日期]

11.3合同期限

[合同有效期限，如一年、两年等]

第十二条合同变更与解除

12.1变更条件

（1）双方协商一致；

（2）合同约定的其他变更条件；

12.2变更程序

（1）双方签订书面变更协议；

（2）