2024年度BE二模施工合同支付结算合同正规范本.docxVIP

2024年度BE二模施工合同支付结算合同正规范本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间及地点

1.3合同生效条件

2.工程概况

2.1工程名称及地点

2.2工程规模及内容

2.3工程施工期限

3.工程费用

3.1工程造价及计价方式

3.2预付款及进度款支付方式

3.3验收合格后的结算方式

3.4逾期付款的违约责任

4.施工进度与质量控制

4.1施工进度安排

4.2施工质量控制要求

4.3施工过程中的变更及索赔

5.材料供应

5.1材料供应责任

5.2材料质量要求

5.3材料采购及验收

6.施工安全与环境保护

6.1施工安全责任

6.2环境保护要求

6.3施工安全事故处理

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决费用

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除或终止后的处理

9.违约责任

9.1违约行为定义

9.2违约责任承担方式

9.3违约责任追究程序

10.不可抗力

10.1不可抗力定义

10.2不可抗力事件发生时的处理

10.3不可抗力事件的证明及处理

11.合同附件

11.1附件一：工程图纸及技术规范

11.2附件二：合同附件清单

12.合同变更与补充

12.1合同变更程序

12.2合同补充协议

13.合同签署

13.1合同签署时间

13.2合同签署地点

13.3合同签署人

14.其他约定

14.1合同解释

14.2合同生效

14.3合同保管

第一部分：合同如下：

第一条合同订立

1.1合同双方基本信息

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

名称：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

1.2合同订立时间及地点

本合同于2024年____月____日，在____地点订立。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二条工程概况

2.1工程名称及地点

工程名称：____________________

工程地点：____________________

2.2工程规模及内容

工程规模：____________________

工程内容：____________________

2.3工程施工期限

施工期限：自2024年____月____日至2024年____月____日。

第三条工程费用

3.1工程造价及计价方式

工程造价：人民币____元整。

计价方式：按照《建筑工程施工合同计价规范》执行。

3.2预付款及进度款支付方式

预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。

进度款：按照工程进度分期支付，每完成工程量达到合同约定的比例后，甲方在____个工作日内支付乙方相应工程量的合同价款。

3.3验收合格后的结算方式

验收合格后，甲方在____个工作日内完成结算，并将结算款支付给乙方。

3.4逾期付款的违约责任

若甲方逾期付款，应按逾期付款金额的____%支付违约金。

第四条施工进度与质量控制

4.1施工进度安排

施工进度安排详见附件一。

4.2施工质量控制要求

施工质量应符合国家标准和行业标准。

4.3施工过程中的变更及索赔

施工过程中，如因设计变更、不可抗力等因素导致工程量增加或减少，双方应协商解决变更事宜，并按合同约定调整工程费用。

第五条材料供应

5.1材料供应责任

甲方负责提供工程所需的材料，乙方负责材料的验收和管理。

5.2材料质量要求

所有材料均应符合国家或行业相关质量标准。

5.3材料采购及验收

材料采购由甲方负责，乙方对采购材料进行验收。

第六条施工安全与环境保护

6.1施工安全责任

乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。

6.2环境保护要求

施工过程中，乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。

6.3施工安全事故处理

发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并按国家相关规定进行报告和处理。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方同意仲裁，争议应提交至____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.3争议解决费用

争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、律师费等，由败诉方承担，除非仲裁庭或法院另有