总包配合费的协议书6篇.docxVIP

总包配合费的协议书6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方在乙方施工工程中提供总包配合的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

1.甲方同意向乙方收取总包配合费，具体金额为人民币_________元（大写：_________元整）。该费用包括但不仅限于甲方在乙方施工工程中提供的总包配合服务。

2.乙方同意向甲方支付总包配合费，具体支付时间和方式如下：

（1）合同签订后，乙方应在_________天内向甲方支付总包配合费人民币_________元（大写：_________元整）。

（2）剩余总包配合费人民币_________元（大写：_________元整），乙方应在_________天内向甲方支付。

三、总包配合服务内容

1.甲方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：

（1）施工场地的协调与管理；

（2）施工计划的协调与安排；

（3）施工质量的监督与检查；

（4）施工安全的监督与指导；

（5）施工合同的协调与管理；

（6）其他甲方认为必要的配合服务。

2.乙方应确保施工场地的设施、设备、材料等的供应和管理，并承担相应的费用。

四、违约责任

1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照本协议约定的时间和金额向甲方支付总包配合费，甲方有权要求乙方按照逾期支付金额的日计万分之五的比例向甲方支付违约金。同时，甲方有权要求乙方赔偿因违约给甲方造成的其他损失。

3.甲方如未按照本协议约定的内容提供总包配合服务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。如甲方违约给乙方造成损失，甲方应赔偿乙方的全部损失。

五、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议的其他部分。

2.对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应尽量选择通过仲裁解决。仲裁地点为_________，仲裁机构为_________仲裁委员会。仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

六、其他约定事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.乙方在本协议中承诺支付的总包配合费，不因乙方的工程延期、停工等原因而免除或降低。乙方应按照本协议约定的金额和时间向甲方支付总包配合费。

4.甲方在本协议中承诺提供的总包配合服务，不因甲方的工程延期、停工等原因而免除或降低。甲方应按照本协议约定的内容向乙方提供总包配合服务。

5.本协议的履行过程中如需开具发票，双方应按照国家相关税收法规执行。具体开票信息如下：

（1）甲方开票信息：公司名称：_________；纳税人识别号：_________；地址电话：_________；开户行及账号：_________。

（2）乙方开票信息：公司名称：_________；纳税人识别号：_________；地址电话：_________；开户行及账号：_________。

6.本协议的履行过程中如需进行合同变更或补充，双方应签订书面合同变更或补充协议。协议变更或补充后，双方应继续履行变更或补充后的协议内容。协议变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

本工程位于XXX，具体内容详见招标文件及合同条款。

1.总包配合费金额：经双方商定，总包配合费为人民币XXX万元整（￥XXXXXX）。此费用已包括在合同总价中，不再另行支付。

2.支付方式：甲方在合同签订后XX日内，将总包配合费一次性支付给乙方。乙方应提供相应的发票。

3.用途：总包配合费用于支付乙方在施工过程中与总包单位配合所需的一切费用，包括但不限于：现场管理、协调沟