学校建设水电安装施工承包合同6篇.docx

学校建设水电安装施工承包合同6篇

篇1

发包方（甲方）：__________

承包方（乙方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：__________学校水电安装建设工程

2.工程地点：__________

3.工程承包方式：__________施工总承包

4.工程范围：__________水电安装建设工程的全部内容

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力因素。

第三条工程质量及验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作要求施工，确保工程质量达到合格标准。

2.工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后尽快组织人员进行验收。

3.如验收过程中发现质量问题，乙方应及时进行整改，直至验收合格。

第四条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币__________元整（￥__________），具体金额以最终结算为准。

2.甲方应在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。剩余款项在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即组织人员进场施工，确保工期按时完成。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应负责提供施工图纸、技术规范和操作要求等相关资料。

2.甲方应负责协调施工过程中出现的各种问题，确保施工顺利进行。

3.甲方应在接到验收申请后尽快组织人员进行验收，确保工程质量符合要求。

4.甲方应按时支付工程款项，确保施工顺利进行。

5.甲方应负责提供施工所需的水、电等基础设施支持。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2.乙方应负责施工过程中的安全问题，确保施工人员安全无虞。

3.乙方应及时向甲方提交验收申请，并协助甲方进行验收工作。

4.乙方应确保施工工期按时完成，如因自身原因造成工期延误，应承担相应的违约责任。

5.乙方应负责提供施工所需的劳动力、材料、机械等支持。

第七条违约责任及赔偿金额的计算方法

1.如因甲方原因造成工期延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

2.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。具体赔偿金额以实际损失为准。

3.如因不可抗力因素造成工期延误或质量问题，双方应协商解决解决方案并免除违约责任。

4.违约方在接到守约方的索赔通知后，应在合理期限内进行回复并履行赔偿责任。如逾期未履行赔偿责任，则守约方有权向法院提起诉讼要求赔偿。

篇2

#合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

#甲方（发包方）：XXXX学校

#乙方（承包方）：XXXX水电安装有限公司

#工程名称：XXXX学校水电安装工程

#工程地点：XXXX学校校内

#合同签订时间：XXXX年XX月XX日

#一、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

-甲方应确保施工场地具备开工条件，负责办理相关手续。

-甲方应按照合同约定支付工程款。

-甲方应协助乙方解决施工过程中的问题。

2.乙方权利和义务

-乙方应按照合同约定完成水电安装工程。

-乙方应确保工程质量符合国家标准。

-乙方应合理安排施工进度，确保按时完工。

#二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

合同工期：XX个月

2.延期责任

-如因甲方原因导致工期延误，责任由甲方承担。

-如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

#三、质量标准

1.质量标准：符合国家相关质量标准。

2.验收标准：按照设计图纸和合同约定进行验收。

3.保修责任：乙方应对安装的水电设备进行保修，保修期为XX年。

#四、工程价款及支付方式