热门合同劳务施工合同(4460字)6篇.docx

热门合同劳务施工合同(4460字)6篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

乙方（承包方）：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[公司联系电话]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行劳务施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、施工期限

1.开始施工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期：XX天

三、施工质量与验收

1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工规范进行施工，确保工程质量达到甲方要求。

2.乙方应做好施工记录，对施工质量进行自检，并接受甲方的抽查和验收。

3.甲方将在施工过程中进行质量检查，发现质量问题或违规行为，有权要求乙方停工整改。

4.工程竣工后，乙方应提交工程竣工资料，甲方将组织人员进行竣工验收。验收合格后，双方签订竣工验收报告。

四、付款与结算

1.付款方：[付款方名称]

2.结算方式：[结算方式]

3.乙方需提交相应的发票或收据作为结算依据。甲方在收到发票或收据后，将按照合同约定进行付款。

五、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付劳务费用或未提供必要的技术支持和材料，需承担相应的违约责任。

2.乙方若未按照合同约定完成施工任务或施工质量达不到甲方要求，需承担相应的违约责任。

3.双方若有其他违约行为，需按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。判决生效并执行完毕后，双方应遵守法院判决，履行相应的义务。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定，确保施工进度的顺利进行。

七、其他条款

1.双方应遵守国家相关法律法规的规定，确保施工活动的合法性和合规性。乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能水平，并承担相应的安全责任。甲方应确保支付劳务费用的合法性和合规性，并承担相应的法律责任。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需的劳务施工事项达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模及内容：____________________具体以施工图及工程量清单内容为准。

二、工期及承包方式

篇3

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行劳务施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________。

2.工程地点：___________________。

3.工程内容：___________________。

4.承包范围：___________________。

二、合同工期

1.乙方应按照甲方的工期要求，按时完成施工任务。

2.工程开工日期：_______年____月____日。

3.工程竣工日期：_______年____月____日。

三、劳务费用及支付方式

1.劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务费用。

2.劳务费用支付周期：每月支付一次，甲方应在确认乙方完成工程量后____日内支付劳务费用。

3.支付方式：通过银行