建筑总包分包配合服务协议7篇.docx

建筑总包分包配合服务协议7篇

篇1

甲方（总包方）：[总包方公司名称]

乙方（分包方）：[分包方公司名称]

鉴于甲方作为建筑总包方，乙方作为建筑分包方，双方同意在平等的原则下，共同完成建筑项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，特此订立以下配合服务协议：

一、协议基础

1.1甲方与乙方均为合法注册的建筑企业，具备相应的施工资质和业务能力。

1.2甲方作为总包方，负责整个建筑项目的统一管理和协调。

1.3乙方作为分包方，负责具体施工任务的执行。

二、合作内容

2.1甲方将建筑项目中的部分施工任务分包给乙方，乙方需按照甲方要求完成施工任务。

2.2乙方需提供必要的施工设备和人员，确保施工进度和质量。

2.3甲方需对乙方的施工过程进行监督和指导，确保施工符合项目整体要求。

三、双方权利与义务

3.1甲方权利与义务：

3.1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合标准。

3.1.2甲方需提供必要的支持和协助，帮助乙方解决施工中的问题。

3.1.3甲方需按时支付乙方的劳务费用，确保乙方的合法权益。

3.2乙方权利与义务：

3.2.1乙方需严格按照甲方的要求进行施工，确保施工进度和质量。

3.2.2乙方需提供必要的施工设备和人员，确保施工任务的顺利完成。

3.2.3乙方需遵守甲方的管理制度和规定，确保施工过程中的安全与秩序。

四、付款与结算

4.1甲方需按照合同约定的时间和方式支付乙方的劳务费用。

4.2乙方需提供合法的税务发票，确保甲方能够顺利完成款项支付。

4.3双方需在合同中明确付款和结算的具体细节，避免因付款问题导致纠纷。

五、违约责任

5.1若甲方未能按时支付乙方的劳务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。

5.2若乙方未能按照甲方的要求完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

5.3双方需在合同中明确违约责任的具体条款，确保在发生纠纷时能够有明确的解决依据。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。

6.2若协商无果，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

6.3仲裁裁决具有最终效力，双方必须遵守。

七、合同生效与终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2合同生效后，双方应严格履行合同义务，确保项目的顺利进行。

7.3若因不可抗力或双方协商一致，可以解除本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。本合同条款的解释权归甲乙双方共同拥有。

甲方（签字/盖章）：[甲方代表签字/公司公章]

乙方（签字/盖章）：[乙方代表签字/公司公章]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（建筑总包方）：_________

乙方（建筑分包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的_________工程项目中的分包事项，达成如下协议：

一、协议背景

1.甲方作为建筑总包方，已经与业主签订了《建设工程施工合同》，并承诺按照合同约定完成工程的施工任务。

2.乙方作为建筑分包方，具有相应的施工资质和技术力量，愿意在甲方的统一协调下，完成分包工程的施工任务。

二、协议内容

1.工程概况

（1）工程名称：_________

（2）工程地点：_________

（3）工程内容：_________

2.分包范围

（1）乙方负责施工的分包工程为：_________

（2）具体施工范围以甲方提供的施工图纸和变更签证为准。

3.分包方式

（1）乙方采用包工包料的方式，承担分包工程的施工任务。

（2）乙方应自行解决施工所需的材料、设备、劳动力等问题，并承担相应的费用。

4.工程期限

（1）乙方应在甲方规定的工期内完成分包工程的施工任务。具体工期以甲方下达的开工令为准。

（2）如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.工程质量

（1）乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

（2）如因乙方施工质量问题造成工程返工或整改，乙方应承担相应的费用和责任。

6.工程价款与支付

（1）乙方施工的分包工程价款为：