- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
精品文档
XXXXXXX工程
工程造价鉴定意见书
鉴定机构:安徽XXXX工程咨询有限公司(盖公章)
鉴定日期:xxxx年xx月xx日
1。
欢迎下载
精品文档
目录
1、工程造价鉴定意见书
2、工程造价汇总表
3、造价明细
4、工程施工合同
5、停工补偿协议
6、停工补偿补充协议
7、建筑工程取费工程类别划分标准
8、施工期间信息价主要材料一览表(2015年6月至2016年
6月)
9、现场勘验记录表
10、现场勘验图片
11、公司营业执照及资质证书、人员证书
12、其他资料
2。
欢迎下载
精品文档
XXXXXXX工程造价鉴定意见书
XX市中级人民法院:
本公司接受贵院委托([xxxx]皖xx委鉴字第xx号),对XXXXXXX
工程实际完成工程量、现场剩余材料、机械租赁费、临时设施费等进
行造价鉴定。鉴定资料提供方对其提供的本案工程资料的合法性、完
整性和真实性负责。我们对上述资料进行鉴定,现将鉴定结果报告如
下:
一、工程发包方、承包方
该工程建设单位为:xxxxxxxx有限公司
施工单位为:xxxxxxxx有限公司
设计单位为:xxxxxxxx设计院
二、鉴定依据
1、国家、省、市有关建筑工程法律、法规、行业规定;
2、建设工程造价鉴定规范(GB/T51262-2017)
3、施工合同及补充协议;
4、施工图纸、设计变更、工程签证单;
5、施工组织设计及施工方案;
6、材料价格执行2015年6月至2016年6月信息价(2016年1
月以前执行xx信息价,2016年1月及其以后执行安庆市信息价)
(附表:施工期间信息价主要材料一览表(建筑));
7、现场勘验纪录表一、二(附表:签字确认表);
3。
欢迎下载
精品文档
8、XX市中级人民法院委托鉴定事项与要求;
9、XX市中级人民法院委托鉴定移送表。
三、工程计价部分说明
1、本鉴定计价模式采用合同约定的:土建工程执行《安徽省2005
房屋建筑与装饰工程计价定额》、安装工程执行《安徽省2005安装
工程计价定额》;
2、人工费调整标准:人工费按照68元/工日进行组价,其中31
元参与取费,另外37元仅计取税金;
3、本工程类别为:建筑专业三类,安装专业三类。管理费及利
润执行三类中间值;
4、施工组织措施费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、
临时设施费按照标准规定的中间值计取,扬尘污染防治增加费按照标
准规定全额计取;其他组织措施费均按照标准规定的中间值计取;
5、规费按照标准规定的最小值计取;
6、本工程采用安徽省2005定额计价模式,工程总造价已按照合
同约定优惠8%,补偿及误工费用部分、现场剩余材料、临时建筑费
用按实计算,未进行优惠。
7、工程款逾期应支付的利息已经按照合同约定计入。根据合同
专用条款12.4.1规定“如因发包人不能准时支付承包人工程款,双
方协调解决,逾期一个月以上发包人承担应支付金额的中国人民银行
发布同期同类贷款基准利率的两倍利息
文档评论(0)