2024年度北京城市轨道交通项目劳务分包合同范本.docxVIP

2024年度北京城市轨道交通项目劳务分包合同范本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间

1.3合同签订地点

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1劳务分包范围

3.2劳务分包内容

3.3劳务分包质量要求

4.劳务分包费用

4.1费用构成

4.2费用支付方式

4.3费用支付期限

5.劳务分包人员

5.1人员配备

5.2人员资格

5.3人员管理

6.安全生产

6.1安全责任

6.2安全措施

6.3安全事故处理

7.环境保护

7.1环境保护责任

7.2环境保护措施

7.3环境污染事故处理

8.合同履行

8.1合同履行时间

8.2合同履行地点

8.3合同履行方式

9.合同变更

9.1变更原因

9.2变更程序

9.3变更内容

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约处理

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同解除

12.1解除情形

12.2解除程序

12.3解除后果

13.合同终止

13.1终止情形

13.2终止程序

13.3终止后果

14.其他

14.1合同附件

14.2合同生效

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1分包方：[分包方名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，住所地：[分包方住所地]。

1.1.2总包方：[总包方名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，住所地：[总包方住所地]。

1.2合同订立时间：[合同订立日期]。

1.3合同签订地点：[合同签订地点]。

2.项目概况

2.1项目名称：[项目名称]。

2.2项目地点：[项目具体地点]。

2.3项目规模：[项目规模描述]。

2.4项目工期：[项目工期起止日期]。

3.劳务分包内容

3.1劳务分包范围：[详细列出分包的具体劳务内容，如：土建施工、安装施工、装饰装修等]。

3.2劳务分包内容：[详细列出分包的具体工作内容，包括但不限于：施工方案、工艺流程、质量标准等]。

3.3劳务分包质量要求：[明确质量标准，如：符合国家及行业标准、设计要求等]。

4.劳务分包费用

4.1费用构成：[详细列出费用的构成项目，如：人工费、材料费、机械使用费、管理费等]。

4.2费用支付方式：[约定支付方式，如：按月支付、按工程进度支付等]。

4.3费用支付期限：[明确支付期限，如：每月的[具体日期]支付上个月的工作费用]。

5.劳务分包人员

5.1人员配备：[明确分包方应配备的各类人员数量及资质要求]。

5.2人员资格：[要求分包方提供人员资质证明，如：身份证、职业资格证书等]。

5.3人员管理：[规定分包方对人员的管理职责，如：安全教育、考勤管理等]。

6.安全生产

6.1安全责任：[明确分包方和总包方的安全生产责任，如：分包方负责现场施工安全，总包方负责整体安全管理等]。

6.2安全措施：[规定具体的安全生产措施，如：安全防护设施、应急预案等]。

6.3安全事故处理：[约定安全事故的处理流程和责任追究方式]。

7.环境保护

7.1环境保护责任：[明确分包方在环境保护方面的责任，如：遵守环保法规、降低施工噪音等]。

7.2环境保护措施：[规定具体的环境保护措施，如：使用环保材料、控制施工废水排放等]。

7.3环境污染事故处理：[约定环境污染事故的处理流程和责任追究方式]。

8.合同履行

8.1合同履行时间：自合同生效之日起至[项目工期结束日期]止。

8.2合同履行地点：[项目具体地点]。

8.3合同履行方式：分包方应按照合同约定的内容和要求，在规定的时间内完成各项劳务分包工作。

9.合同变更

9.1变更原因：因不可抗力、工程设计变更、政府政策调整等原因导致合同内容需要变更。

9.2变更程序：任何一方提出变更要求时，应提前[具体天数]书面通知对方，并经双方协商一致后签订变更协议。

9.3变更内容：变更协议应详细列明变更内容，包括但不限于工程量、工期、费用等。

10.违约责任

10.1违约情形：包括但不限于未按合同约定履行义务、质量不合格、安全事故等。

10.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.3违约处理：违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

11.争议解决

11.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决。

11.2争议解决机构：如协商不成，可选择[仲裁机构